2023年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（浓缩500题）

2023年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（浓缩500

题）

一、单选题

1.（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A、招标人

B、评标委员会

C、招标代理机构

D、招标监督机构

答案：A

解析：本题考查的是评标、决标阶段的工作。确定中标人是招标人的权利，但招

标人也可以授权评标委员会来确定。

2.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料'工程设备，承包人向

监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补

偿包括（）。

A、工期

B、费用

C、利润

D、以上均可以

答案：D

3.在标准施工招标文件分卷中，第二卷为（）。

A、招标公告

B、技术标准和要求

C、投标文件格式

D、图纸

答案：D

解析：49《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包

括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知'评标办法'合同

条款及格式'工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成。

4.（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向

勘察人提供的文件斐料是（）

A、施工测量放线成果

B、岩土工程钻探方案

C、标志桩定位报告

D、建筑总平面布置图

答案：D

解析：P76-78发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性'可靠

性负责，通常包括：（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、

施工、勘察许可等批件（复印件）。（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工

作范围的地形图'建筑总平面布置图。（3）勘察工作范围已有的技术资料及工

程所需的坐标与标高斐料。（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的斐料（如电力'

电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。（5）其他必要

相关资料。

5.下列关于法人的表述中，错误的是（）。

A、具有民事权利能力

B、具有民事行为能力

C、是自然人和企事业单位的总称

D、依法独立享有民事权利和承担民事义务

答案：C

解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为

能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的

概念，是法律赋予社会组织具有人格的一项制度。《民法总则》将法人分为营利

法人、非营利法人和特别法人。

6.设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工

作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。

A、发包人，姓名及其授权范围

B、发包人，职能分工及监理权限

C、总监理工程师，姓名及其授权范围

D、总监理工程师，职能分工及监理权限

答案：C

解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可

以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将

被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

7.下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。

A、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收

证书

B、单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件

C、移交后的单位工程由发包人负责照管

D、合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收

的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）

工期延误，并支付承包人合理利润

答案：D

解析：717除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工

程竣工前，使用己接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担

由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润

8.（2016年真题）某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10d发出最后一份

书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长Odo

A、5

B、10

C、15

D、20

答案：A

解析：补充内容：招标文件的澄清与修改1.招标文件的澄清如果招标人发现招

标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间1

5天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果

修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

提交投标文件截止

招标文件停售日

时间（开标时间）

招标文件确定中标人向招标办备案

出售日发中标通知

15日内

公示23II30[

215日.

可对招标文件进行

必要澄清或修改

可修改'・回投标文件修改、替换投标文件的，招标人不予接受

投标人■网投标文件的.

搬销投标文件的，招标人可以不退还投标保

5日内退还投标佻证金,不退利息

编制投标文件的时间N20天投标有效期二投标保证金有效

9.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出

开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日,

则该项目的开工日期应为（）o

A、7月10日

B、7月20日

C、7月21日

D、8月10日

答案：A

解析："（3）开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，（无论

此后是否发出开工通知）以实际进场施工时间为开工日期。"

10.一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E,则

下列()论述正确。

A、该合同是固定总价合同

B、承包商的投标价作为目标成本

C、工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收

入

D、该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费

用由雇主支付

答案：C

解析：本题考查的是ECC合同中的内容组成。主要选项条款为E,即为成本补偿

合同。成本补偿合同的特点是工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一

定百分比作为承包商的收入

11.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第

三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人

的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A、发包人和承包人

B、监理人

C、承包人

D、发包人

答案：C

解析：727本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保

险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到

保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。

12.设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审

批，发包人应按合同规定()。

A、结清全部设计费

B、支付一半设计费

C、停止支付设计费

D、预留一定保证金后全部支付设计费

答案：A

解析：88除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文

件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视

为设计人的设计文件已经通过发包人审查。根据题干设计人已完成设计任务，故

结清全部费用。

13.由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期

延长和成本增加，则承包商有权索赔()o

A、工期.费用和利润

B、工期.费用，但不包括利润

C、工期，但不包括费用

D、费用，但不包括工期

答案:B

14.根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()o

A、战争

B、地震

C\台风

D、水文条件

答案：D

解析：710本题考查的是变更管理。"不利物质条件”属于发包人应承担的风

险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和

污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

15.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）o

A、非银行金融机构

B、国家机关

C、企业

D、公民

答案：B

解析：3、保证人的资格（1）具有代为清偿债务能力的法人'其他组织或者公民，

可以作为保证人。（2）以下组织不能作为保证人：①（绝对不能）学校、幼儿

园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。②（绝对不能）企业法人的职

能部门。③（相对不能）企业法人的分支机构。但企业法人的分支机构有法人书

面授权的，可以在授权范围内提供保证。④（相对不能）国家机关。经国务院批

准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

16.采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A、确定中标价

B、确定合同价

C、衡量各投标书优劣的依据

D、确定投标人实现各种指标的依据

答案：C

解析：知识点:最低评标价法。采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考

虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。

中标后仍按投标报价签订合同。

17.某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工

机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实

际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交

了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程

施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。

A、自2月1日始，至12月5日止

B、自2月1日始，至12月20日止

C、自2月5日始，至12月5日止

D、自2月5日始，至12月20日止

答案：A

解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。承包人施工期从监理人发出

的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。

18.(2018年真题)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()o

A、法人应在政府主管部门门备案

B、法人应具有规定数额的经费

C、法人应有自己的组织机构

D、法人应抵押与经营规模相适应的财产

答案：C

解析：法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权

利和承担民事义务的组织。法人以其全部财产独立承担民事责任。子公司具有独

立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同

的，合同的责任必须由法人来承担。【成立的条件】法人应当依法成立。法人应

当有自己的名称、组织机构、住所'财产或者经费。设立法人，法律、行政法规

规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程

的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以

法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构

对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成

他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章

程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

19.在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误

造成的全部责任。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、设计人

答案:A

解析：本题考查的是承包人现场查勘。在发包人对提供的施工场地及毗邻区域内

的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料;气

象和水文观测资料;相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建

设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

20.下列文件中，()是招标人向潜在投标人发出的要约邀请文件，是告知投标

人招标项目内容、范围'数量与招标要求'投标资格要求、招标程序规则'投标

文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主

体必须掌握的信息和遵守的依据

A、设计招标文件

B、施工组织设计

C、工程量清单

D、合同协议书

答案:A

解析：34勘察、设计招标文件是招标人向潜在投标人发出的要约邀请文件，是

告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规

则'投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投

标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据。招标人应当根据招标项目的特点和需

要编制招标文件。

21.下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。

A、监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系

B、监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”

C、监理人不是施工合同的当事人

D、在授权范围内独立工作

答案：B

解析：92既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行

为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。故不是独立的第三方。

22.根据《标准设计施工总承包合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与

损失，()o

A、不能顺延工程，不能补偿费用和利润

B、可以顺延工程，但不能补偿费用和利润

C、可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润

D、可以顺延工程，可以补偿费用和利润

答案：C

解析：本题考查的是合同的索赔管理。异常恶劣的气侯条件，可以顺延工程，可

以补偿费用但不能补偿利润。

23.下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。

A、建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位

B、作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为

承包人

C、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执

昭

，、、、

D、建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质

证书

答案：A

解析：78建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包人通常可能是工

程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。

24.（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A、大型复杂的工程项目

B、无投资主体的工程项目

C、工期在一年之内的工程项目

D、跨行业的工程项目

答案：A

解析：一、施工合同标准文本概述适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同

一承包商承担的工程施工招标的《标准施工招标文件》，简称“标准施工合同”。

适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承

担的小型项目施工招标的《简明标准施工招标文件》，简称“简明施工合同”【施

工合同标准文本】

招标文件与施工合同适用项目类型

标准施工招标文件

.且设计和施工不是由同一承包商

标准施工合同

①口8不超过12个月

简明标准施工招标文件

简明施工合同

③目设计和施工不是由同一承包人弼的小型项目

25.承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发

包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A、由发包人自行承担

B、从拟支付给承包人的款项中扣除

C、由发包人与原承包人按比例承担

D、由原承包人与监理人共同承担

答案：B

解析：717承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同

约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款

项中扣除。

26.某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具

的工程履约保函，则（）。

A、施工合同无效,履约保函有效

B、施工合同无效，履约保函也无效

C、施工合同有效，履约保函也有效

D、施工合同与履约保函效力没有相关性

答案：B

解析：担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从

合同也无效。

27.建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A、投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B、投标人在投标截止日前撤回其投标

C、投标保证金的有效期短于投标有效期

D、未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

答案：A

解析：6、承担保证责任情形（1）在投标有效期内不得撤销投标文件；（2）中

标后不得无正当理由拒绝签订合同；（3）签订合同时不得提出附加条件或者不

按照要求提交履约保证金。7、投标保证金的没收（1）投标人在投标函格式中规

定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据

规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；（3）中标人在签订合同时向招

标人提出附加条件或者未能按照招标文件要求提交履约保证金；（4）投标人采

用不正当的手段骗取中标。

28.（2016年真题）关于延长投标有效期的说法，错误的是（）

A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B、投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C、投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D、投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

答案：D

解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

项目内容

投标人相应延长瓢标保证金的有效期，但投标人不得要求弱

同意延长投标文件

投标人失去竞争资格

拒绝延长前又收0期标保证金（投标人无过错）

29.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于。。

A、第一卷

B、第二卷

C、第三卷

D、第四卷

答案：B

解析：49《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包

括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同

条款及格式、工程量清单等内容；第二卷由第六章图纸组成;第三卷由第七章技术

标准和要求组成;第四卷由第八章投标文件格式组成。

30.根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，

该部分视为自（）起已被业主接收。

A、开始使用之日前28天

B、开始使用之日

C、计划颁发接收证书之日

D、实际颁发接收证书之日

答案：B

解析：本题考查《FIDIC施工合同条件》中业主接收工程的规定。在接收证书颁

发前业主确实使用了工程的任何部分的处理，该使用的部分应视为自开始使用之

日起已被业主接收。。

31.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经

验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）o

A、最低投标价法

B、经评审的最低投标价法

C、最合理报价评审法

D、综合评估法

答案：D

解析：一、最低投标价法最低投标价法：一般适用于具有通用技术、性能标准或

者招标人对其技术'性能标准没有特殊要求的招标项目。综合评估法：一般适用

于招标人对招标项目的技术'性能有专门要求的招标项目。

32.依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应（）。

A、协商确定中标候选人

B、要求所有的投标人修改投标文件，再次投标

C、从投标人中指定中标人

D、依法重新招标

答案：D

解析：49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，

应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的;（2）经评标委员会评

审后否决所有投标的。

33.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责

提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用

由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、发包人和承包人

D、发包人和材料设备供应商

答案：B

解析：P102-104发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保

管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

34.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因

导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延

期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A、承包人，承包人

B、发包人，发包人

C、承包人，发包人

D、发包人，承包人

答案：D

解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。如果工程延期竣工,

承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履

约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担

保所需费用由承包人承担。

35.中标人根据合同约定分包，就分包项目向招标人承担责任方式正确的是（）o

A、中标人承担责任

B、分包人承担责任

C、中标人与分包人承担按份责任

D、中标人与分包人承担连带责任

答案：D

解析：2、分包（1）禁止分包主体'关键性工作（不论发包方是否同意）；（2）

禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。

（3）中标人应当就分包项目向招标人负责；（4）分包人就分包项目与中标人向

招标人承担连带责任。

36.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是（）。

A、合同协议书

B、发包人要求

C、承包人建议书

D、价格清单

答案：D

解析：723（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条

款；⑸通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他

合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。

37.某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，

监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于

4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工

日应为（）。

A、4月6日

B、4月8日

C、4月20日

D、4月26日

答案：A

38.发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包

人。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：B

解析：717发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14d内，将应支付款支付

给承包人。

39.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是（）。

A、发包人原因造成质量不合格

B、行政审批延误

C、为他人提供方便

D、发包人违约解除合同

答案:A

解析：733本题考查的是索赔管理。根据设计施工总承包合同通用条款中，可

以给承包人补偿的条款（表77）：选项B,可以索赔工期和费用。选项C,只能

索赔费用。选项D,可以索赔费用和利润。

40.按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点。

A、承包人

B、发包人

C、监理人

D、勘察人

答案：A

解析：98本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制

网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网

点移交发包人。

41.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指()

A、《施工合同条件》

B、《简明合同格式》

C、《土木工程施工合同条件》

D、《设计施工和运营合同条件》

答案：A

解析：-153《施工合同条件》是FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本。

42.缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，()o

A、发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担

B、发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担

C、发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

D、发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方

承担

答案：D

解析：738本题考核的是缺陷责任期的管理。承包人不能在合理时间内修复的

缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任

方承担。

43.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A、承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B、分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D、除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包

的工作仍需要经发包人同意

答案：B

解析：721本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B,分

包人的斐格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其费质能力的材料应经监

理人审查。

44.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执

照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设

工程勘察合同为Oo

A、有效合同

B、无效合同

C、可变更合同

D、效力待定合同

答案：B

解析：78建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人

营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立

的建设工程勘察合同为无效合同。因为建设工程勘察业务需要专门的技术和设备,

只有取得相应资质的企业才能经营。

45.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人斐格的（）。

A、目的

B、时间

C、内容

D、方法

答案：B

解析：

一、资格审查方式

资格预审资格后审

具有单件性特点，且技术难度较大或潜在投标人数量不多的通用性、标准

适用投标文件编制费用较高，或潜在投标化项目，多用于邀请招标

范圉人数量较多的招标项目，多用于公开

招标

时间发标（发析招标文件》前开标后

资格审查委员会

审查国有资金占控股或者主导地位的依法

评标委员会

主体必须进行招标的项目，应当组建；其他

项目由招标人自行组织资格审查.

具是对投标人密格审杳的时间不同,审杏的目的、内容、方法之全相同,均是

比较

考察投标人是否具符圆满完成招标工程的施工能力。

46.保险合同是（）与保险人约定保险权利义务关系的协议。

A、受益人

B、投保人

C、被保险人

D、保险金请求权人

答案：B

解析：（二）保险合同的概念1、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义

务关系的协议。注意：保险合同是在投保人与保险人之间签订的，他们是保险合

同的当事人。2、参与保险合同法律关系的主体（1）投保人是指与保险人订立保

险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。（2）保险人是指与投保人

订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。（3）被保险人是

指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保

险人。（4）受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险

金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。3、保险合同一般是以保险单

的形式订立的。

47.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A、施工合同

B、监理合同

C、勘察合同

D、仓储合同

答案：C

解析：83定金或预付款应专用于本工程的勘察。

48.某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行结算，某分部工程预

算进度款为300万元，可调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算

款为（）万元。

要素项目+钢材（t）水泥（t）木材(t)~人工（工日）

要素系数“0.2。0.2+0.1。0.2小

基期价格（元）3600P33061000d43”

现行价格（元）3200~350△1200~40■

A、321.63

B、303.54

C、298.74

D、280.65

答案：C

解析：知识点:公式法调价公式的计算。易错点为还有0.3是不调价部分。

P=3OOX（O.3+°.2X鬻+0.2X番+O.1X揣+0.2X瑞）

=298.784

49.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）o

A、暂估价是签约合同价的组成部分

B、暂估价内的专业工程不一定实施

C、暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D、暂估价的内容不包括计日工

答案：B

解析：暂知识点:工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用

于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项A,

该笔款项属于签约合同价的组成部分。选项B,暂估价内的专业工程一定发生。。

50.投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A、投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B、投标人在投标有效期内修改投标文件

C、投标人采用不正当的手段骗取中标

D、中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对

错误的修正

答案：B

解析：18本题考核的是投标保证金将被没收的情形。下列任何情况发生时，投

标保证金将被没收：（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;

⑵中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对

错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的

手段骗取中标。

51.在施工企业职工意外伤害保险中，保险人承担保险责任的期间是被保险人自

意外伤害发生之日起（）内。

A、60日

B、90日

Cx120日

D、180日

答案：D

解析：本题考查的是施工企业职工意外伤害险中保险责任的承担期限。保险人承

担保险责任的期间是被保险人自意外伤害发生之日起180日内。

52.以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）o

A、适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B、履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保

C、房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示

范文本）》

D、双方可协商约定专用条款

答案：D

解析：知识点:九部委勘察合同的相关规定。选项D,除通用合同条款明确规定

可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵

触，注意有条件。

53.排名第一的中标候选人放弃中标时，招标人可以（）o

A、依法重新招标

B、在所有方案中选择最好的

C、委托招投标代理机构确定中标方案

D、依次确定其他中标候选人为中标人

答案：D

解析：（一）中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3

日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不

得少于3日。2、中标人确定方法方法一：招标人根据评标委员会的书面评标报

告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二：招标人授权评标委员会直接确定中

标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不

可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存

在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委

员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确

定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可

以重新招标。

54.建筑工程的评标工作应当由（）来实施。

A、建设单位

B、市招标办公室

C、监理单位

D\评标委员会

答案：D

解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、

评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面

的专家不得少于成员总数的2/30（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专

家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3„

55.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设

计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A、12

B、15

C、18

D、24

答案：A

解析：本题考核的是《简明标准施工招标文件》的适用。《简明标准施工招标文

件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人

承担的小型项目。

56.在建设工程材料设备采购合同中，按照标的不同分为材料采购合同和设备采

购合同。下列属于材料采购合同范畴的是（）。

A、安装在电力工程中的发电机

B、塔吊

C、安装在建筑工程中的空调

D、用于建筑设备的材料，如电线'水管等

答案：D

解析：742材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的

各种材料的总称，如:钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的

材料，如：电线、水管等。

57.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天

向承包人发出开始工作通知。

A、7

B、10

C、14

D、21

答案：A

解析：符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7

天向承包人发出开始工作通知。

58.（2016年真题）根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应

支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为Oo

A、工程结算价的2%

B、签约合同价的2%

C、工程结算价的3%

D、签约合同价的3%

答案：D

解析：（二）可以顺延合同工期的情况（非承包人原因）1.发包人原因延长合同

工期由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润

补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质

量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）

因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支

付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。2.异常恶劣的气候

条件异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶

劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作，则承包人有权获得合同工期的

顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数，仍然不

必顺延合同工期，但对施工成本的增加可以获得补偿。（三）承包人原因的延误

未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度

所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最

高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每

天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%.

59.在建设工程材料采购招标中，投标人报EXW价,对该报价理解不正确的是（）o

A、卖方在其所在地将货物交给买方后即完成交货

B、应包括货物运至施工现场的运输费用和保险费

C、应包括向政府缴纳的增值税和其他税

D、货物在制造时使用的部件和原材料在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部

关税、增值税和其他税也应包括在内

答案：B

解析:

报价方式卖方责任报价内容

卖方在指定的地点招该报价包含将货物在买方指定

FCA(FreeCarrier)

货物交给买方指定的地点或其他同意的地点交由承

指定地点货交承运人

承运人，即完成交货运方保管之前的一切运输费用

卖方在指定的装运港该报价包含将货物在指定的装

FOB(FreeonBoard)

将货物装上买方指定运港装上船之前的一切运输费

指定装运港船上交货

的船只，即完成交货用

CIF(Cost,Insuranceand

将货物装上船之前的一切费用

Freight)卖方负责办理租船订

+从装运港运至目的港的运菸

成本、保险费加运费付至指舱

+保险费

定目的港

CIP(Carriageand

InsurancePaidto)卖方负责与承运人签货物运至目的地的运费+保

运费、保险费付至指定目的订运输协议险费

地

费用承担

进

运输装运装运目的目的运输

出口海/空保口

至装港卸港装港卸港装至目

报关运费险通

运港货我员我的地

关

EXW买方

FCA卖方买方

FOB卖方买方

CIF卖方买方

CIP卖方买方

60.某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程

一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程

的损失差额由（）补偿。

A、保险公司

B、发包人

C、承包人

D、发包人和承包人共同

答案：C

解析：知识点:明确保险责任。保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承

担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由

承包人负责。

61.《招标技标法实施条例》还规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，

履约保证金不得超过中标合同合额的（）。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案：B

解析：68《招标技标法实施条例》还规定，招标文件要求中标人提交履约保证金

的，履约保证金不得超过中标合同合额的10%。

62.根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A、设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B、由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C、设计费应保留3%的质量保证金

D、发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

答案：D

解析：知识点:设计合同价款的确定。选项A,可以采用定金或预付款。选项B,

不可抗力或非勘察人原因，定金不予退还。选项C,勘察和设计都没有质量保证

金。

63.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A、分包人

B、发包人

C、施工项目部

D、承包人

答案：B

解析：本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个

月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和

设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。

64.下列选项中，不属于标准施工招标资格预审文件的主要内容的是()。

A、资格预审公告

B、申请人须知

C、资格审查办法

D、工程概况

答案：D

解析：51本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标资格预审文件的

主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查方法；资格审查办法和资

格预审申请文件。

65.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。

A、承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合

体协议

B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修

复责任

C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体

D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

答案：A

解析：721本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A,联

合体协议经发包人确认后已作为合同附件，履行合同过程中，未经发包人同意,

承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包人同意，可以改变

联合体的组成和修改联合体协议。

66.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的

说法，错误的是Oo

A、评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B、投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C、技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D、技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

答案：D

解析：1)召开第二次开标会在招标文件规定的时间和地点进行公开开标，虽然

投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标，但会上只宣读修改后的

技术标，不开商务标；凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加

第二次投标。【注释】技术标与商务标不同时启封的目的，是为了避免评标委员

因商务标中的报价和优惠条件而影响对优秀技术方案的客观选择。优秀的建设方

案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。2)第二阶段评标评标委员会首先

检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性修改，未达到要求的标书

将被淘汰；评标委员分别对各标书进行详细评审，对投标书中的不明确之处，召

开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。选

出几个较好的技术标，然后开启技术标被选中的投标人的商务标，此时可不公开

开标；技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。确定投标书的排序，推

荐中标人，最终定标签订合同

67.下列关于合格制特点的描述中不正确的是()。

A、参加投标的人数较少

B、有利于招标人在较宽的范围内择优选择中标人

C、竞争激烈可以获得较低的中标价格

D、评标费用高、时间长

答案：A

解析：54合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案;但可能会出现人数

多，增加招标成本。

68.(2012年真题)关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是()o

A、招标人给予口头答复即可

B、招标人答复只给予提问者

C、招标人答复作为招标文件的组成部分

D、招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

答案：C

解析：投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构

成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的

文件为准。

69.（2018年真题）关于保证人资格的说法正确的是（）o

A、公民个人不得作为保证人

B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D、学校在一定条件下可以作为担保人

答案：B

解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作

为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能

部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）

国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

70.材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由

买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格

5%的结清款。

A、7

B、14

C、20

D、28

答案：D

解析：743全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签

署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结

清款。

71.（2015年真题）根据《担保法》，不能作为质押担保的是。。

A、建设用地使用权

B、股权

C、注册商标专用权

D、专利权

答案:A

解析：质押1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将

该动产或权利作为债权的担保。

保证第三人提供

麻灯可能是债务人本人，也可能是第三烦供不转移占有动产、

质押镯多占有*

留置转移占有动产

债务人本人提供

Atiiz转移占有

2.质押分为动产质押和权利质押①质权自出质人交付质押财产时设立；②质权人

在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债

权人所有。【可以质押的权利】（1）汇票、支票'本票、债券、存款单、仓单'

提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专

利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。【注意】不动产只

能抵押，不能质押。能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押

72.有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（）。

A、与本项目监理人同为一个法定代表人的单位

B、为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位

C、与本项目代建人相互控股的单位

D、有人在本项目招标代理机构任职的单位

答案：B

解析：54不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明；为

项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）；为招标人不具备独立

法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情

形；以及最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题;在资格预审过

程中弄虚作假'行贿或有其他违法违规行为等。

73.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有。。

A、减少设计变更

B、易获得最优设计方案

C、加强发包人对承包人的监督

D、减少承包人的风险

答案：A

解析：720设计施工总承包合同方式的优点（1）单一的合同责任；（2）固定

工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承

包人的索赔。

74.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起

（）个月。

A、3

B、6

C、9

D、12

答案：B

解析：16本题考查重点是“担保方式—保证"。一般保证的保证人未约定保

证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案

为B。

75.乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的

名义与丙签订的买卖合同Oo

A、效力待定

B、无效

C、有效

D、经过乙催告甲后生效

答案:A

解析：本题考查的是无权代理。无权代理行为是一种效力待定的民事行为。该代

理行为是否有效，取决于被代理人的态度。被代理人可以根据无权代理行为的后

果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。

76.(2020年真题)通用条款规定的费用是指()

A、施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B、施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C、发包人对承包人履行合同支付的结算价

D、承包人完成工程的实际成本

答案：A

解析：P104707通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的

不计利润的所有合理开支，包恬管理费和应分摊的其他费用

77.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合

同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支

付材料款。

A、监理单位

B、分公司

C、建设单位

D、施工企业

答案：D

解析：知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不

具备法人斐格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。78.

根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。

A、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由

发包人承担

C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

答案：A

解析：708本题考查的是施工安全管理。合同约定的安全作业环境及安全施工

措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环

境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。承包人对

其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发

包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。

79.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包

人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人

因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、发包人和承包人

答案：A

解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。对于发包人承担风险的情况，承包

人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和

（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认

为不可预见的理由。监理人收到通知后应当及时发出指示。指示构成变更的，按

变更条款执行。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）

工期延误，由发包人承担。。

80.根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A、价格清单

B、专用条款

C、承包人建议书

D、联合体协议

答案：C

解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。“承包人建议书”是对“发

包人要求”的响应文件。

81.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排

序正确的是（）o

A、合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B、中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D、专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

答案：B

解析：知识点:九部委勘察合同中合同文件的效力排序。合同文件的解释顺序：

合同协议书'中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款'

发包人要求'勘察费用清单、勘察纲要'其他合同文件。

82.质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是（）。

A、转移占有

B、不转移不占有

C、转移不占有

D、不转移占有

答案:A

解析：16本题考查的是担保方式。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为

特征。

83.ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录

在案，并将记录发给Oo

A、雇主

B、承包商

C、分包商

D、工程师

答案：B

解析：-164项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在

案，并将记录发给承包商。因此，本题的正确答案为B。

84.《标准施工招标文件》的组成()o

A、共包含封面格式和三卷八章的内容

B、共包含封面格式和四卷八章的内容

C、共包含封面格式和三卷九章的内容

D、共包含封面格式和四卷九章的内容

答