建筑装饰劳务分包合同

合同编号：__________建筑装饰劳务分包合同第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______第二条劳务分包范围2.1乙方负责按甲方的要求完成分包工程的施工，包括施工图纸、施工方案、施工规范和质量标准等要求。2.2乙方应严格按照甲方的施工组织设计进行施工，确保工程进度和质量。2.3乙方应承担分包工程的所有施工作业，包括但不限于材料搬运、设备安装、施工缝处理、安全防护等。2.4乙方应承担分包工程的所有施工人员工资、福利、保险、培训等费用。第三条合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式如下：（1）工程进度款：按实际完成工程量的80%进行支付。（2）质量保证金：暂定工程总价的5%，待工程验收合格后无息退还。（3）乙方应提供等值的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。第四条工期4.1乙方应按照甲方的要求，保证分包工程的施工进度，确保工程按时完工。4.2乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条质量与验收5.1乙方应严格按照甲方的施工图纸、施工方案、施工规范和质量标准等进行施工，确保分包工程的质量。5.2工程验收合格标准：分包工程应达到甲方和监理单位共同确认的验收标准。5.3乙方应承担分包工程的质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由乙方承担。第六条安全生产与环保6.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照甲方的安全生产管理制度进行施工。6.2乙方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。6.3乙方应承担因分包工程施工造成的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。第七条违约责任7.1乙方若违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。7.2甲方若违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且乙方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同条款，确保了解各自的权利和义务。2.合同中涉及的工程量、工程内容、工程预算等数据，应详细准确，并由双方确认。3.乙方应具备相应的施工资质和专业技术能力，否则甲方有权解除合同。4.双方应按照约定履行合同义务，确保工程质量和进度。5.乙方应严格遵守安全生产和环保规定，确保施工现场的安全与环保。解决办法：1.双方发生争议时，应友好协商解决，尽量达成一致意见。2.若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，依法解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理，遵守诉讼程序。4.法院作出的判决为终审判决，双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动关系的法律规范总称，包括建筑许可、施工许可、建筑设计、建筑施工、建筑监理等法律行为。3.施工图纸：是施工单位根据设计图纸进行施工的依据，包括建筑物的外观、结构、安装等方面的详细说明。4.施工方案：是施工单位为完成施工任务制定的具体施工方法、工艺和程序。5.质量标准：是国家或行业对工程质量所规定的技术要求，包括材料、构件、设备、工艺等方面的质量要求。6.安全生产：是指在生产过程中，为防止人身伤亡、设备损坏、环境污染等事故，采取的各种措施和管理工作。7.环保：是指对环境进行保护的一系列措施，包括减少污染排放、改善环境质量、保护生态平衡等。8.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。9.管辖权：是指法院对某一案件进行审理和裁决的权力，根据我国法律规定，一般由被告所在地或合同履行地法院管辖。特殊应用场合：1.情形一：如果分包商在施工过程中需要更改设计方案补充条款：如果分包商在施工过程中发现原设计方案存在问题，需要进行更改，应立即通知甲方，并共同商讨新的设计方案。乙方应在得到甲方书面同意后，方可按照新的设计方案进行施工。2.情形二：如果甲方延迟支付工程进度款补充条款：如果甲方延迟支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并且甲方应支付乙方因此产生的额外费用。如果延迟支付时间超过合同约定的期限，乙方还有权要求甲方支付违约金。3.情形三：如果工程验收不合格补充条款：如果分包工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。整改完成后，乙方应重新申请验收。如果再次验收仍然不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约