天然气工程分包合作协议

天然气工程分包合作协议合同编号：__________天然气工程分包合作协议鉴于：双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲方向乙方分包天然气工程事宜达成如下协议：一、分包工程范围及内容1.1乙方分包的工程范围包括但不限于：天然气管道铺设、设备安装、调试、验收等；1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等工作；1.3乙方应确保分包工程的质量和安全，遵守相关法律法规及行业标准。二、分包工程的价格及支付方式2.1双方根据工程量清单、工程设计及相关文件，确定分包工程的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付分包工程款项；2.3乙方应提供合法的发票，甲方按照税务规定进行支付。三、分包工程的工期及进度3.1双方确定分包工程的工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算；3.2乙方应按照甲方提供的工程进度计划，确保分包工程的顺利进行；3.3乙方如因特殊情况无法按期完成分包工程，应提前通知甲方，并协商解决。四、分包工程的质量及验收4.1乙方应严格按照甲方的要求和技术标准，确保分包工程的质量；4.2乙方应承担分包工程的质量保修责任，保修期自分包工程验收合格之日起计算；4.3甲方应按照约定的时间和程序对分包工程进行验收，乙方应予以配合；4.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为分包工程合同金额的____%；5.2甲方未按照约定支付分包工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%；5.3双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月；7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.工程设计文件3.分包工程进度计划4.验收标准及程序5.保修条款6.违约金计算公式7.诉讼管辖法院证明8.补充协议模板二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程的，视为违约。2.甲方未按照约定支付分包工程款项的，视为违约。3.双方违反本合同的其他约定，均视为违约。三、法律名词及解释：1.天然气工程建设：指天然气管道铺设、设备安装、调试、验收等活动。2.分包工程：指甲方将其承担的天然气工程的一部分工作交给乙方完成的活动。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。4.保修期：指分包工程验收合格之日起计算的维修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并协商解决。2.工程质量问题：乙方应及时整改，并承担由此产生的费用。3.付款争议：双方可协商解决，或依据合同约定向法院提起诉讼。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成可向法院提