宗祠建设工程合同范例

宗祠建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方宗祠建设工程项目，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________宗祠建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、工程工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金；如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，并按照实际情况调整工期。

三、工程价款

3.1工程总价款：__________

3.2付款方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。

3.3付款时间：甲方应在工程进度达到约定的支付节点后，按照约定的付款比例和金额向乙方支付工程款。

四、工程质量管理

4.1乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和规范要求，保证工程质量和安全。

4.2甲方有权对工程进行质量监督和检查，乙方应予以配合。

4.3工程质量保修期限：自竣工验收合格之日起__________年。

五、工程验收

5.1工程竣工验收由甲方组织，乙方应积极配合。

5.2工程竣工验收合格后，甲方应在__________日内向乙方支付工程尾款。

六、违约责任

6.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

6.2如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.工程施工图纸

2.工程量清单

3.工程施工合同

4.工程质量保证书

5.工程安全保证书

6.工程进度计划

7.其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

法定代表人（签字）：____________

签订日期：____________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为维护自身合法权益，确保宗祠建设工程的质量、进度和投资效益，特委托__________（以下简称“第三方”）作为工程监督管理主体，与乙方（以下简称“乙方”）就宗祠建设工程项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________宗祠建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、第三方职责与权利

2.1第三方负责对整个宗祠建设工程项目的施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和投资效益。

2.2第三方有权对乙方提交的施工方案、施工图纸、工程进度报告等进行审核，并提出修改意见。

2.3第三方有权对施工现场进行不定期检查，发现问题时，有权要求乙方及时整改。

2.4第三方有权对乙方违反合同约定、造成工程质量、进度和投资效益损失的行为，向甲方提出处理建议。

三、乙方职责与权利

3.1乙方负责宗祠建设工程项目的施工、安装、调试等工作，确保工程按约定质量、进度完成。

3.2乙方有权按照合同约定，向甲方提出工程进度款支付申请。

3.3乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设备、材料等。

四、工程工期

4.1工程开工日期：__________

4.2工程竣工日期：__________

4.3工期延误责任：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金。如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，并按照实际情况调整工期。

五、工程价款

5.1工程总价款：__________

5.2付款方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。

5.3付款时间：甲方应在工程进度达到约定的支付节点后，按照约定的付款比例和金额向乙方支付工程款。

六、工程质量管理

6.1乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和规范要求，保证工程质量和安全。

6.2甲方有权对工程进行质量监督和检查，乙方应予以配合。

6.3工程质量保修期限：自竣工验收合格之日起__________年。

七、工程验收

7.1工程竣工验收由甲方组织，第三方作为监督主体，乙方应积极配合。

7.2工程竣工验收合格后，甲方应在__________日内向乙方支付工程尾款。

八、违约责任

8.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.3如第三方在监督管理过程中出现失职、渎职行为，导致工程损失，第三方应承担相应的法律责任。

九、保密条款

9.1双方对本合同内容以及工程相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

11.1甲方有权在以下情况下解除合同：

（1）乙方未按合同约定完成工程；

（2）乙方违反合同约定，给甲方造成重大损失；

（3）第三方在监督管理过程中出现严重失职、渎职行为，导致工程损失。

十二、其他约定

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第三方介入的意义和目的：

第三方作为工程监督管理主体，旨在确保工程质量和进度，维护甲方权益，降低投资风险。第三方通过专业知识和经验，对工程实施全过程监督，有利于提高工程质量和投资效益。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为宗祠建设工程项目的投资方，为确保工程顺利进行，保障自身权益，对合同条款进行主导。甲方通过明确乙方和第三方的职责、权利和义务，加强对工程的管理，确保工程按约定质量、进度完成，实现投资效益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身合法权益，确保承建的__________（以下简称“项目”）的质量、进度和利益，特委托__________（以下简称“第三方”）作为项目监督管理主体，与甲方（以下简称“甲方”）就项目承建合同达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、第三方职责与权利

2.1第三方负责对整个项目的施工过程进行监督管理，确保项目质量、进度和乙方利益。

2.2第三方有权对甲方提交的项目设计方案、施工图纸、工程进度报告等进行审核，并提出修改意见。

2.3第三方有权对施工现场进行不定期检查，发现问题时，有权要求甲方及时整改。

2.4第三方有权对甲方违反合同约定、造成项目损失的行为，向乙方提出处理建议。

三、甲方职责与权利

3.1甲方负责提供项目所需的设计图纸、技术规范、施工场地等。

3.2甲方有权按照合同约定，监督乙方施工过程，确保项目质量符合要求。

3.3甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点提交工程进度报告。

四、项目工期

4.1项目开工日期：__________

4.2项目竣工日期：__________

4.3工期延误责任：因甲方原因导致项目延期，甲方应承担相应的违约责任，乙方有权要求甲方支付违约金。如因不可抗力等原因导致项目延期，双方应协商解决，并按照实际情况调整工期。

五、项目价款

5.1项目总价款：__________

5.2付款方式：甲方按照项目进度支付工程款，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。

5.3付款时间：甲方应在项目进度达到约定的支付节点后，按照约定的付款比例和金额向乙方支付工程款。

六、项目质量管理

6.1乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和规范要求，保证项目质量。

6.2甲方有权对项目进行质量监督和检查，乙方应予以配合。

6.3项目质量保修期限：自竣工验收合格之日起__________年。

七、项目验收

7.1项目竣工验收由甲方组织，第三方作为监督主体，乙方应积极配合。

7.2项目竣工验收合格后，甲方应在__________日内向乙方支付工程尾款。

八、违约责任

8.1如甲方未按合同约定提供项目所需的设计图纸、技术规范、施工场地等，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.3如第三方在监督管理过程中出现失职、渎职行为，导致项目损失，第三方应承担相应的法律责任。

九、保密条款

9.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

十、争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

11.1乙方有权在以下情况下解除合同：

（1）甲方未按合同约定提供项目所需的设计图纸、技术规范、施工场地等；

（2）甲方违反合同约定，给乙方造成重大损失；

（3）第三方在监督管理过程中出现严重失职、渎职行为，导致项目损失。

十二、其他约定

12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

乙方为