2024版新建医院机电安装施工合同范本2篇_第1页
2024版新建医院机电安装施工合同范本2篇_第2页
2024版新建医院机电安装施工合同范本2篇_第3页
2024版新建医院机电安装施工合同范本2篇_第4页
2024版新建医院机电安装施工合同范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新建医院机电安装施工合同范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期第三条机电安装工程范围3.1机电安装工程内容3.2机电安装工程量3.3机电安装工程标准3.4机电安装工程要求第四条合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段付款比例4.3付款时间及方式4.4逾期付款违约责任第五条交工验收5.1交工验收条件5.2交工验收程序5.3交工验收标准5.4交工验收责任第六条违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约金计算6.4违约争议解决第七条争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决程序7.3争议解决期限7.4争议解决费用第八条合同解除条件8.1合同解除情形8.2合同解除程序8.3合同解除责任第九条合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期第十条合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容第十一条合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更责任第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任第十三条合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限13.4争议解决费用第十四条合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:医院管理有限公司乙方:机电安装工程公司1.2合同双方地址甲方:市区路号乙方:市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称医院新建机电安装工程2.2项目地点市区路号医院2.3项目规模总建筑面积为平方米,其中地上层,地下层2.4项目总投资合同总价为人民币万元整2.5项目工期自合同签订之日起,施工工期为个月第三条机电安装工程范围3.1机电安装工程内容包括但不限于:电力、照明、通风、空调、给排水、消防、电梯、医疗气体管道等机电安装工程3.2机电安装工程量具体工程量以施工图纸和工程量清单为准3.3机电安装工程标准按照国家现行相关标准、规范执行3.4机电安装工程要求确保工程质量、安全、环保、节能,符合医院使用需求第四条合同价款及支付方式4.1合同价款总额人民币万元整4.2分阶段付款比例1.预付款:合同签订后个工作日内支付合同价款的10%2.进度款:工程完成%后支付合同价款的30%3.质量验收合格后支付合同价款的40%4.竣工验收合格后支付合同价款的10%4.3付款时间及方式甲方应在约定的付款时间前,通过银行转账方式支付至乙方指定账户4.4逾期付款违约责任如甲方逾期付款,应向乙方支付每日万分之五的违约金第五条交工验收5.1交工验收条件1.工程按合同约定全部完成2.工程质量符合国家现行标准、规范和设计要求3.工程资料齐全5.2交工验收程序1.乙方完成工程后,向甲方提交交工验收报告2.甲方组织相关人员进行验收3.验收合格后,双方签署交工验收证书5.3交工验收标准按照国家现行标准、规范和设计要求进行验收5.4交工验收责任1.乙方负责提供完整的工程资料,确保工程质量2.甲方负责组织验收,并对验收结果负责第六条违约责任6.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程2.乙方提供的工程资料不符合要求3.甲方未按合同约定支付款项6.2违约责任承担1.乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方继续完成或解除合同2.乙方提供的工程资料不符合要求,乙方应承担相应责任3.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金6.3违约金计算1.乙方未按合同约定完成工程,违约金为合同价款的%2.乙方提供的工程资料不符合要求,违约金为合同价款的%3.甲方未按合同约定支付款项,违约金为逾期付款金额的%6.4违约争议解决双方应友好协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼第七条争议解决方式7.1争议解决途径1.双方协商解决2.仲裁3.诉讼7.2争议解决程序1.双方应在争议发生后个工作日内协商解决2.协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁3.仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼7.3争议解决期限1.双方协商解决应在个工作日内达成一致2.仲裁应在个工作日内完成3.诉讼应在个工作日内立案7.4争议解决费用1.双方协商解决,费用由双方各自承担2.仲裁,仲裁费用由败诉方承担3.诉讼,诉讼费用由败诉方承担第八条合同解除条件8.1合同解除情形1.乙方严重违反合同约定,导致工程无法按期完成或工程质量不合格2.甲方未按合同约定支付款项,经催告后仍不支付3.因不可抗力导致合同无法履行4.双方协商一致解除合同8.2合同解除程序1.一方提出解除合同,应提前个工作日书面通知对方2.收到解除合同通知后,另一方应在个工作日内回复3.双方确认解除合同后,办理相关手续8.3合同解除责任1.因乙方原因解除合同,乙方应承担违约责任2.因甲方原因解除合同,甲方应承担违约责任3.因不可抗力导致解除合同,双方互不承担违约责任第九条合同生效及终止9.1合同生效条件1.双方法定代表人或授权代表签字盖章2.合同经双方确认无误3.合同符合法律法规的规定9.2合同生效日期自合同双方签字盖章之日起生效9.3合同终止条件1.工程竣工验收合格2.双方履行完毕合同约定的义务3.合同解除9.4合同终止日期自合同终止条件满足之日起第十条合同附件10.1合同附件清单1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.合同专用条款4.合同附件10.2合同附件内容合同附件应与合同具有同等法律效力第十一条合同变更11.1合同变更条件1.因设计变更、工程量增减等原因需调整合同内容2.因不可抗力等原因需调整合同内容11.2合同变更程序1.一方提出变更请求,应提前个工作日书面通知对方2.双方协商一致后,签署变更协议3.变更协议作为合同附件11.3合同变更责任1.因设计变更、工程量增减等原因导致的变更,按变更协议执行2.因不可抗力等原因导致的变更,双方互不承担违约责任第十二条合同解除12.1合同解除条件1.合同解除条件满足第八条规定的情形2.双方协商一致解除合同12.2合同解除程序1.一方提出解除合同,应提前个工作日书面通知对方2.收到解除合同通知后,另一方应在个工作日内回复3.双方确认解除合同后,办理相关手续12.3合同解除责任1.因乙方原因解除合同,乙方应承担违约责任2.因甲方原因解除合同,甲方应承担违约责任3.因不可抗力导致解除合同,双方互不承担违约责任第十三条合同争议解决13.1争议解决方式1.双方协商解决2.仲裁3.诉讼13.2争议解决程序1.双方应在争议发生后个工作日内协商解决2.协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁3.仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼13.3争议解决期限1.双方协商解决应在个工作日内达成一致2.仲裁应在个工作日内完成3.诉讼应在个工作日内立案13.4争议解决费用1.双方协商解决,费用由双方各自承担2.仲裁,仲裁费用由败诉方承担3.诉讼,诉讼费用由败诉方承担第十四条合同附件14.1合同附件清单1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.合同专用条款4.合同附件14.2合同附件内容合同附件应与合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第八条合同第三方介入概述8.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、保险机构、融资机构等,其在合同中的角色和职责由本条款及合同专用条款另行约定。8.2第三方介入情形1.乙方在履行合同过程中,需要第三方提供专业服务或技术支持;2.甲乙双方认为有必要引入第三方进行项目管理和监督;3.合同约定或法律法规要求必须引入第三方进行特定工作的。第九条第三方责任限额9.1第三方责任第三方在履行合同过程中,因其自身原因导致的损失或损害,应承担相应的法律责任。9.2责任限额1.第三方的责任限额由合同专用条款约定,最高不超过合同价款的%;2.如第三方责任导致甲乙双方损失超过责任限额,超出的部分由甲乙双方共同承担;3.第三方的责任限额不得低于相关法律法规规定的最低责任限额。第十条第三方介入程序10.1介入申请1.乙方需提前个工作日向甲方提出引入第三方的申请;2.甲方应在收到申请后个工作日内予以批准或拒绝。10.2第三方选择1.第三方选择应遵循公开、公平、公正的原则;2.甲方和乙方有权对第三方进行考察和评估,以确保其具备履行合同的能力和信誉。第十一条第三方职责与权限11.1第三方职责第三方应按照合同约定和法律法规要求,履行其职责,包括但不限于:1.对工程质量、进度、安全进行监督;2.对合同履行情况进行评估和报告;3.对合同争议进行调解。11.2第三方权限1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合;2.第三方有权根据合同约定,对甲乙双方提出建议和意见;3.第三方有权在合同约定的范围内,采取必要措施确保合同履行。第十二条第三方与其他各方的划分说明12.1责任划分1.第三方对自身提供的服务或技术支持承担责任;2.甲乙双方对自身履行合同的行为承担责任;3.第三方与其他各方之间因合同履行产生的责任,由各自行使权利、履行义务。12.2权利划分1.第三方有权根据合同约定,享有相应的权利;2.甲乙双方有权根据合同约定,享有相应的权利;3.第三方与其他各方之间因合同履行产生的权利,由各自行使。第十三条第三方变更与退出13.1第三方变更1.第三方变更应经甲乙双方同意,并签署书面协议;2.第三方变更不影响合同其他条款的效力。13.2第三方退出1.第三方退出合同,应提前个工作日书面通知甲乙双方;2.第三方退出后,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。第十四条第三方介入费用的承担14.1费用承担第三方介入产生的费用,由合同专用条款约定,原则上由甲乙双方共同承担;14.2费用结算第三方介入费用应在合同约定的时间内结算,结算方式由合同专用条款规定。第十五条第三方介入的争议解决15.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决;15.2争议解决程序1.协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁;2.仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料详细要求:包含所有设计图纸、施工图、技术规范、施工方案等,确保设计合理、施工安全、符合国家标准。说明:施工图纸是施工的重要依据,需清晰、准确。2.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等,确保工程量准确无误。说明:工程量清单是合同价款计算的基础。3.合同专用条款详细要求:根据具体项目情况,对通用条款的补充和细化,包括但不限于工期、质量、安全、付款方式、争议解决等。说明:专用条款是合同的重要组成部分,需双方协商一致。4.合同附件a.甲方提供的场地、设施等资料;b.乙方提供的施工队伍、设备等资料;c.项目相关审批文件;d.其他双方认为必要的资料。说明:合同附件是对合同的重要补充。5.交工验收证书详细要求:包含工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等,确保工程验收合法有效。说明:交工验收证书是工程验收的重要凭证。6.支付凭证详细要求:包括但不限于银行转账凭证、发票等,确保付款的真实性。说明:支付凭证是双方履行付款义务的证明。7.违约金支付凭证详细要求:包括但不限于银行转账凭证、发票等,确保违约金支付的真实性。说明:违约金支付凭证是违约方履行违约责任的重要凭证。8.争议解决协议详细要求:包括但不限于争议解决的方式、程序、期限等,确保争议得到有效解决。说明:争议解决协议是双方解决争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成工程责任认定:乙方应承担违约责任,向甲方支付合同价款的%作为违约金。示例:乙方未按合同约定完成工程,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金。2.甲方未按合同约定支付款项责任认定:甲方应承担违约责任,向乙方支付逾期付款金额的%作为违约金。示例:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金。3.第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,向甲乙双方支付违约金。示例:监理单位未按合同约定进行工程质量监督,导致工程质量不合格,监理单位应支付违约金。4.不可抗力导致合同无法履行责任认定:不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方互不承担违约责任。示例:地震导致工程无法继续施工,甲乙双方互不承担违约责任。5.合同变更未经双方同意责任认定:变更未经双方同意,变更协议无效,变更方承担违约责任。示例:乙方单方面变更合同内容,甲方有权要求乙方支付违约金。6.第三方介入不当责任认定:第三方介入不当,导致合同无法履行,第三方承担违约责任。示例:监理单位违规指挥施工,导致工程质量不合格,监理单位应承担违约责任。全文完。2024版新建医院机电安装施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同签订依据及目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.机电安装工程范围4.1电气工程4.1.1变配电工程4.1.2高压配电工程4.1.3低压配电工程4.1.4电缆桥架工程4.1.5配电箱工程4.2水暖工程4.2.1冷暖水系统4.2.2给排水系统4.2.3热水系统4.2.4燃气系统4.3空调工程4.3.1空调设备4.3.2空调系统4.3.3空调管道4.3.4空调电气4.4自动化控制工程4.4.1自动化控制系统4.4.2监控系统4.4.3通讯系统5.工程量清单5.1电气工程量清单5.2水暖工程量清单5.3空调工程量清单5.4自动化控制工程量清单6.工程质量标准6.1电气工程质量标准6.2水暖工程质量标准6.3空调工程质量标准6.4自动化控制工程质量标准7.工程进度安排7.1电气工程进度安排7.2水暖工程进度安排7.3空调工程进度安排7.4自动化控制工程进度安排8.工程款项支付8.1工程预付款8.2进度款支付8.3结算款支付8.4保修金支付9.保修及维修9.1保修期限9.2保修内容9.3维修责任9.4维修费用10.合同变更及解除10.1变更条件10.2解除条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定代表人:1.1.2乙方法定代表人:1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人身份证号码:11010119800101001X1.2.2乙方法定代表人身份证号码:11010119820101001X1.3合同双方地址1.3.1甲方法定代表人地址:北京市朝阳区路号1.3.2乙方法定代表人地址:北京市海淀区路号1.4合同双方联系方式1.4.1甲方法定代表人联系电话:138001380001.4.2乙方法定代表人联系电话:139001390002.合同签订依据及目的2.1合同签订依据:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就新建医院机电安装施工事宜达成一致意见。2.2合同目的:为保障新建医院机电安装工程顺利进行,确保工程质量,明确双方权利义务,特签订本合同。3.项目概况3.1项目名称:医院机电安装工程3.2项目地点:省市区路号3.3项目规模:总建筑面积万平方米,其中地上层,地下层3.4项目工期:自合同签订之日起个月4.机电安装工程范围4.1电气工程4.1.1变配电工程:包括变压器、高低压配电柜、电缆桥架、配电箱等设备安装4.1.2高压配电工程:包括高压电缆、高压设备、高压线路等安装4.1.3低压配电工程:包括低压电缆、低压设备、低压线路等安装4.1.4电缆桥架工程:包括电缆桥架、支架、接头的安装4.1.5配电箱工程:包括配电箱、控制柜等设备的安装4.2水暖工程4.2.1冷暖水系统:包括冷水机组、水泵、水箱、管道等设备的安装4.2.2给排水系统:包括给水管、排水管、阀门、水泵等设备的安装4.2.3热水系统:包括热水机组、水泵、水箱、管道等设备的安装4.2.4燃气系统:包括燃气管道、燃气表、阀门等设备的安装4.3空调工程4.3.1空调设备:包括空调机组、风机盘管、新风系统等设备的安装4.3.2空调系统:包括空调水系统、冷凝水系统、电气控制系统等安装4.3.3空调管道:包括冷热水管道、风管等安装4.3.4空调电气:包括空调设备电气线路、控制柜等安装4.4自动化控制工程4.4.1自动化控制系统:包括控制系统、传感器、执行器等设备的安装4.4.2监控系统:包括监控设备、监控软件等安装4.4.3通讯系统:包括通讯设备、通讯线路等安装5.工程量清单5.1电气工程量清单:详见附件15.2水暖工程量清单:详见附件25.3空调工程量清单:详见附件35.4自动化控制工程量清单:详见附件46.工程质量标准6.1电气工程质量标准:符合国家相关电气工程验收规范及设计要求6.2水暖工程质量标准:符合国家相关水暖工程验收规范及设计要求6.3空调工程质量标准:符合国家相关空调工程验收规范及设计要求6.4自动化控制工程质量标准:符合国家相关自动化控制工程验收规范及设计要求8.工程款项支付8.1工程预付款8.1.1预付款金额:合同总额的10%8.1.2预付款支付时间:合同签订后5个工作日内支付8.2进度款支付8.2.1支付比例:按实际完成工程量及合同约定比例支付8.2.2支付时间:每月末前5个工作日内支付上一个月完成工程量的80%8.3结算款支付8.3.1结算款金额:合同总额扣除预付款、进度款及保修金后的余额8.3.2结算款支付时间:工程竣工验收合格后30日内支付8.4保修金支付8.4.1保修金金额:合同总额的5%8.4.2保修金支付时间:工程竣工验收合格后30日内支付9.保修及维修9.1保修期限9.1.1电气工程:自竣工验收合格之日起12个月9.1.2水暖工程:自竣工验收合格之日起24个月9.1.3空调工程:自竣工验收合格之日起12个月9.1.4自动化控制工程:自竣工验收合格之日起12个月9.2保修内容9.2.1保修期内因工程质量问题导致的设备损坏或功能故障9.3维修责任9.3.1保修期内,由乙方负责维修,维修费用由乙方承担9.4维修费用9.4.1维修费用按照实际发生费用结算,不得高于市场同类维修费用10.合同变更及解除10.1变更条件10.1.1经双方协商一致,可以对本合同进行变更10.2解除条件10.2.1一方违约,另一方有权解除合同10.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程进度11.1.2乙方提供的工程材料或设备不符合合同约定质量标准11.1.3乙方未按合同约定进行保修11.2违约责任11.2.1乙方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失11.2.2乙方违约导致合同解除的,应支付违约金12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1双方应友好协商解决争议12.2争议解决机构12.2.1如协商不成,双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自生效13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完工并验收合格13.2.2双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同双方当事人,但与合同履行直接相关的第三方主体,包括但不限于监理方、检测方、评估方、仲裁机构等。15.1.2第三方的作用是监督、评估、仲裁或提供专业意见,以确保合同履行的公正性和专业性。16.第三方介入的适用范围16.1.1工程质量争议16.1.2工程进度争议16.1.3合同条款解释争议16.1.4工程款项支付争议17.第三方介入的程序17.1甲方或乙方提出第三方介入请求,另一方应在收到请求后的3个工作日内同意或提出反对意见。17.2双方同意第三方介入后,应在5个工作日内确定第三方并签订相应的合作协议。17.3第三方介入后,应按照合作协议的规定履行职责。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应根据其合作协议中约定的责任范围和限额确定。18.2如第三方因自身原因导致合同履行受到影响,其责任限额不应超过合作协议中约定的金额。18.3第三方的责任限额包括但不限于因错误评估、错误监督、错误仲裁等造成的损失。19.第三方与其他各方的责权利划分19.1第三方与甲乙双方的关系19.1.1第三方应独立于甲乙双方,公正、客观地履行职责。19.2第三方与合同履行的关系19.2.1第三方应根据合同约定和合作协议,对工程进度、质量、款项支付等进行监督和评估。19.2.2第三方发现合同履行中存在的问题,应及时通知甲乙双方,并提出整改建议。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议的规定分摊。20.2如第三方介入导致合同履行延误,延误期间的费用由责任方承担。21.第三方介入的终止21.1当合同履行完毕或争议得到解决时,第三方介入终止。22.第三方介入的保密义务22.1第三方在介入过程中应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。23.第三方介入的争议解决23.1如第三方与甲乙双方在介入过程中发生争议,应通过协商解决。23.2协商不成的,可提交至合同约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:电气工程量清单详细要求:包括电气设备的型号、规格、数量、单价及总价等。说明:电气工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确电气工程的工程量、价格等。2.附件2:水

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论