2024年墙纸师傅施工合同

2024年墙纸师傅施工合同甲方（雇主）：乙方（施工方）：一、工程概况1.工程名称：甲方室内墙纸施工项目2.工程地点：甲方指定的施工地点3.施工面积：平方米（具体面积以实际测量为准）4.施工内容：墙纸铺贴，包括墙面处理、壁纸选择、施工工具及材料提供等5.工程质量：符合国家相关施工标准和甲方的要求二、合同价格1.合同总价：人民币元（大写：____________________元整）2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的50%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的50%工程款。3.价格调整：（1）如甲方在施工过程中增加或减少施工内容，导致工程总价发生变化，双方协商确定新的合同价格；（2）如遇不可抗力因素导致施工成本上升，双方可协商调整价格。三、施工期限1.施工周期：自合同签订之日起，共计天（具体施工天数以双方协商为准）；2.施工延期：（1）如乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任；（2）如甲方原因导致施工延期，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。四、施工质量及验收1.乙方应按照甲方的要求和国家相关施工标准进行施工，确保施工质量；2.施工过程中，乙方应保证施工安全，确保甲方财产和人身安全；3.工程完工后，乙方应提供完整的施工资料，包括施工图、材料合格证等；4.甲方有权对施工过程和完工情况进行监督和验收，如发现问题，乙方应在甲方的要求下及时整改；5.工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价的10%；2.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为应付款项的10%；3.双方如有其他违约行为，应根据违约程度和损失大小，承担相应的违约责任。六、争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；2.如协商无果，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格之日终止。甲方（雇主）：乙方（施工方）：签订日期：2024年月日墙纸师傅施工合同这个事情，咱们得实实在在落地，毕竟这涉及到甲乙双方的时间、金钱和精力。咱们就把条款搞得清清楚楚，明明白白，大家都省心。甲方也就是雇主，得提供墙纸师傅施工的相关信息和条件，比如说墙面的处理情况，甲方的要求和标准都得跟乙方说清楚。乙方的责任呢，就是按照甲方的要求和国家相关施工标准进行施工，保证施工质量，让甲方满意。至于合同价格，咱们得清清楚楚，明明白白。合同总价是多少，付款方式是怎样的，提前延期或者延期后怎么处理，这些都得写到合同里头。施工期限也是个大头，得约定好工期是多长时间，延期了怎么处理。施工质量这块儿，乙方得保证施工安全，确保甲方财产和人身安全。工程完工后，乙方还得提供完整的施工资料，包括施工图、材料合格证等。甲方有权对施工过程和完工情况进行监督和验收，如果发现问题，乙方就得及时整改。至于违约责任，这事儿谁也不想发生，但是得提前约定好，省的到时候扯皮。如果乙方未按合同约定完成施工任务，或者甲方未按合同约定支付工程款，都得承担违约责任，得支付违约金。呢，就是争议解决。如果真出现争议，双方得友好协商解决。如果协商不成，那就得走法律途径，提交至法院诉讼解决。这就是墙纸师傅施工合同的一些重点内容，咱们双方都得好好看看，好好理解理解，毕竟这涉及到咱们双方的权益。咱们得把合同看作是一种保护，而不是一种束缚。只有合同明确了，双方都心里有数，合作起来才顺心顺意。重点：1.甲方应提供墙面处理情况及具体要求。2.乙方应按甲方要求和国家标准施工，保证质量。3.合同价格、付款方式、延期处理等需明确规定。4.施工期限应明确，延期时双方的责任需约定。5.乙方需保证施工安全，提供完整施工资料。6.甲方有权监督和验收工程，乙方应及时整改问题。7.违约责任需明确规定，包括违约金的具体数额。8.争议解决方式为友好协商或法院诉讼。难点：1.确保施工质量满足甲方要求。2.约定合理的合同价格和付款方式。3.在遇到延期等不可抗力因素时，协商确定责任及解决方案。注意事项：1.合同条款应详细明确，避