2024年度工程质量担保合同（样本）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程质量担保合同（样本）本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条担保范围3.1担保工程质量3.2担保工程安全3.3担保工程进度第四条担保期限4.1工程验收合格前4.2工程保修期内第五条担保金额5.1担保金额的确定5.2担保金额的支付第六条担保方式6.1保证金6.2银行保函6.3担保公司担保第七条担保责任7.1承包人未能按约定履行合同义务的责任7.2承包人未能按约定完成工程的责任7.3承包人工程质量不符合约定的责任第八条担保解除8.1工程验收合格8.2发包人支付担保金额8.3其他约定解除条件第九条违约责任9.1发包人未能按约定支付担保金额的责任9.2承包人未能按约定履行合同义务的责任9.3担保人未能按约定提供担保的责任第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护期限12.3保密信息的例外第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2合同转让的通知第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的份数14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的法人或其他组织，即项目的业主或投资方。1.1.2发包人的代表是指被发包人授权，有权代表发包人与承包人签订合同、履行合同义务的自然人。1.2承包人1.2.1承包人是指根据本合同约定，承担工程质量担保义务的法人或其他组织，即工程建设的施工方。1.2.2承包人的代表是指被承包人授权，有权代表承包人与发包人签订合同、履行合同义务的自然人。第二条工程概况2.1工程名称2.1.1本工程的名称为“项目”，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。2.2工程地点2.2.1本工程的地点位于“地区”，具体地址为“街道号”。2.3工程规模2.3.1本工程的规模为“平方米”，包括但不限于建筑占地面积、建筑总面积、建筑高度等。2.4工程内容2.4.1本工程的内容包括“建设内容”，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化等。第三条担保范围3.1担保工程质量3.1.1承包人保证所承包的工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求。3.1.2承包人应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足使用功能和美观要求。3.2担保工程安全3.2.1承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。3.2.2承包人应建立健全安全生产责任制度，对施工现场进行定期安全检查，消除安全隐患。3.3担保工程进度3.3.1承包人应按照合同约定的工期完成工程，确保工程按时交付。3.3.2承包人应制定合理的施工进度计划，并报发包人批准。第四条担保期限4.1工程验收合格前4.1.1承包人应承担工程验收合格前的质量、安全和进度担保责任。4.1.2工程验收合格后，本合同约定的担保责任自行终止。4.2工程保修期内4.2.1承包人应承担工程保修期内的质量担保责任，按照合同约定负责维修和更换存在质量问题的工程部分。第五条担保金额5.1担保金额的确定5.1.1担保金额为本工程的合同总额的“%”。5.1.2担保金额的具体数额为“万元”。5.2担保金额的支付5.2.1承包人应按照合同约定的支付方式，向发包人支付担保金额。5.2.2担保金额的支付与工程进度挂钩，按照工程实际完成的进度分阶段支付。第六条担保方式6.1保证金6.1.1承包人应向发包人支付合同总额的“%”作为保证金。6.1.2保证金应存入发包人指定的银行账户，专用于承包人不履行合同义务时的赔偿。6.2银行保函6.2.1承包人应向发包人提供具有担保实力的银行出具的保函。6.2.2银行保函的金额应不小于担保金额，保函期限应覆盖工程验收合格前和工程保修期内。6.3担保公司担保6.3.1承包人可以委托具有担保资质的担保公司为其提供担保。6.3.2担保公司的担保能力应满足合同约定的担保金额和担保期限要求。第七条担保责任7.1承包人未能按约定履行合同义务的责任7.1.1如果承包人未能按照合同约定的质量、安全和进度要求履行合同义务，应承担相应的违约责任。7.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。7.2承包人未能按约定完成工程的责任7.2.1如果承包人未能按照合同约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任。7.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。7第八条担保解除8.1工程验收合格8.1.1工程通过验收合格后，发包人应在验收报告上签字确认，并通知承包人和担保人。8.1.2经发包人、承包人和担保人协商一致，可以解除担保。8.2发包人支付担保金额8.2.1发包人在合同约定的付款期限内支付担保金额的，担保自动解除。8.2.2发包人支付担保金额后，应向承包人和担保人出具支付凭证。8.3其他约定解除条件8.3.1除本合同约定的解除条件外，还可以约定其他解除条件。8.3.2其他解除条件的履行和解除程序，由各方协商确定。第九条违约责任9.1发包人未能按约定支付担保金额的责任9.1.1如果发包人未能按照合同约定的期限和金额支付担保金额，应承担相应的违约责任。9.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。9.2承包人未能按约定履行合同义务的责任9.2.1如果承包人未能按照合同约定的质量、安全和进度要求履行合同义务，应承担相应的违约责任。9.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。9.3担保人未能按约定提供担保的责任9.3.1如果担保人未能按照合同约定的金额和期限提供担保，应承担相应的违约责任。9.3.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1合同履行过程中发生的争议，应由各方协商解决。10.1.2协商解决不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2调解解决10.2.1争议发生时，任何一方均可向合同签订地的调解组织申请调解。10.2.2调解达成协议的，各方应当履行调解协议。10.3仲裁解决10.3.1争议发生时，任何一方均可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.3.2仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。10.4诉讼解决10.4.1争议发生时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4.2法院判决对各方均有约束力。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自合同双方签字或者盖章之日起生效。

合同双方具有签订合同的资格和能力；

合同内容符合法律法规的规定；

合同双方履行了合同约定的先决条件。11.2合同的变更11.2.1合同履行过程中，如需变更合同内容，应由合同双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2.2变更协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同的终止11.3.1合同终止的条件如下：

工程验收合格，合同约定的担保责任解除；

发包人支付担保金额，合同约定的担保责任解除；

其他合同约定的终止条件。第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。12.1.2保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密信息的保护期限12.2.1保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止之日起“”年内有效。12.3保密信息的例外

已经公开的信息；

双方同意公开的信息；

法律要求公开的信息。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.1.1合同双方同意转让合同权利和义务。13.1.2转让不得违反法律法规和本合同的规定。13第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念14.1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、技术支持机构等。14.1.2第三方介入是指在合同履行过程中，根据合同约定或法律法规要求，第三方参与合同的履行、监督或评估。14.2第三方责任14.2.1第三方介入后，其应按照合同约定或法律法规规定，履行相应的职责。14.2.2第三方应保持独立性，公正客观地履行其职责，不受甲乙方的不当影响。14.2.3第三方应承担其履行职责过程中的法律责任，包括但不限于因过失导致的损失赔偿。14.3第三方权利14.3.1第三方有权根据合同约定或法律法规规定，获取与履行其职责相关的信息。14.3.2第三方有权对甲乙方的合同履行情况进行监督和评估，并提出合理建议。14.4第三方与其他各方的关系14.4.1第三方与甲乙方是独立的主体，彼此之间的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系。14.4.2第三方介入不影响甲乙方根据本合同承担的义务和责任。14.4.3甲乙方应协助第三方履行其职责，包括但不限于提供必要的文件、资料和现场access。15.第三方责任限额15.1第三方责任限额是指第三方在履行其职责过程中，对其行为造成的损失承担的最高责任金额。15.2第三方责任限额的确定15.2.1第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素进行评估确定。15.2.2甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并经第三方同意。15.3第三方责任限额的调整15.3.1在合同履行过程中，如第三方责任限额不足以覆盖潜在损失，甲乙方可以协商调整。15.3.2第三方同意调整责任限额的，甲乙方应签订书面补充协议，明确调整后的责任限额。16.第三方介入的额外条款16.1第三方选择16.1.1甲乙方应选择具有资质、经验和良好信誉的第三方介入。16.1.2甲乙方应将第三方的选择情况通知对方，并经对方同意。16.2第三方费用16.2.1第三方费用包括但不限于第三方的人工费用、材料费用、差旅费用等。16.2.2甲乙方应按照合同约定或法律法规规定，承担相应的第三方费用。16.3第三方报告16.3.1第三方应按照合同约定或法律法规规定，向甲乙方提供相关报告。16.3.2甲乙方应认真审查第三方提供的报告，并依据报告采取相应措施。17.第三方介入的终止17.1第三方介入终止的条件17.1.1合同约定的第三方介入期限届满。17.1.2合同约定的第三方介入事项完成。17.1.3其他合同约定的终止条件。17.2第三方介入终止后的处理17.2.1第三方介入终止后，甲乙方应向第三方支付约定的费用。17.2.2第三方介入终止后，甲乙方应继续履行本合同约定的义务和责任。18.违约责任18.1甲乙方违反本合同约定，导致第三方无法正常履行其职责的，应承担违约责任。18.2第三方未按照合同约定履行其职责的，应承担违约责任。18.3第三方未按照合同约定提供报告的，应承担违约责任。19.争议解决19.1甲乙方与第三方之间的争议，应协商解决。19.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。20.法律适用和合同份数20.1本合同适用中华人民共和国的法律。20.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。20.3本合同的附件为本合同的组成部分，与具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.工程进度计划4.工程质量标准5.工程安全规范6.工程验收标准7.工程保修条款8.保证金支付协议9.银行保函10.担保公司担保函11.第三方选择标准及资质证明12.第三方费用支付协议13.第三方报告格式及要求14.第三方责任限额确认函15.合同履行过程中的其他相关文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按约定履行合同义务的违约行为1.1未能按约定完成工程进度责任认定：根据合同约定的工期和实际完成进度，计算违约天数，按日计算违约金。1.2未能按约定达到工程质量标准责任认定：根据合同约定的质量标准和实际工程质量，计算质量不符部分的比例，根据比例计算违约金。1.3未能按约定履行工程安全责任责任认定：根据安全生产法规和合同约定，对安全责任落实情况进行检查，对违反安全规定的行为进行处罚。2.发包人未能按约定支付担保金额的违约行为2.1未能按时支付工程款责任认定：根据合同约定的付款时间和实际支付时间，计算逾期支付的金额，按日计算违约金。2.2未能按约定支付工程保修金责任认定：根据合同约定的保修金支付时间和实际支付时间，计算逾期支付的金额，按日计算违约金。3.担保人未能按约定提供担保的违约行为3.1未能按时提供银行保函责任认定：根据合同约定的保函提供时间和实际提供时间，计算逾期提供保函的金额，按日计算违约金。3.2未能按约定提供担保公司担保函责任认定：根据合同约定的担保函提供时间和实际提供时间，计算逾期提供担保函的金额，按日计算违约金。4.第三方未能按约定履行其职责的违约行为4.1未能按时提供报告责任认定：根据合同约定的报告提供时间和实际提供时间，计算逾期提供报告的金额，按日计算违约金。4.2未能按约定履行工程监督职责全文完。2024年度工程质量担保合同（样本）1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资估算2.担保范围2.1工程质量保证2.2工程进度保证2.3工程安全保证2.4其他保证事项3.担保方责任3.1担保方的权利和义务3.2担保方对工程质量问题的处理3.3担保方对工程进度问题的处理3.4担保方对工程安全问题的处理4.被担保方责任4.1被担保方的权利和义务4.2被担保方对工程质量问题的处理4.3被担保方对工程进度问题的处理4.4被担保方对工程安全问题的处理5.担保期限5.1担保期限的起止时间5.2担保期限的延长条件5.3担保期限的终止条件6.担保费用6.1担保费用的计算方式6.2担保费用的支付方式6.3担保费用的调整条件7.违约责任7.1担保方的违约责任7.2被担保方的违约责任7.3违约责任的赔偿方式8.争议解决8.1争议解决的途径8.2争议解决的时间限制8.3争议解决的地点和机构9.合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更条件9.3合同的解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的泄露责任11.法律适用和争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的方式12.其他条款12.1合同的签订地点和时间12.2合同的副本数量和保管12.3合同的修改和补充13.合同附件13.1工程设计文件13.2工程预算文件13.3工程合同文件14.签署页14.1担保方签署14.2被担保方签署14.3见证单位签署第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，包括省、市、区（县）及详细地址。1.3工程规模：工程的总体规模，包括工程的总建设面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程投资估算：工程的总投资估算，包括建筑安装工程费、设备购置费、其他相关费用等。第二条担保范围2.1工程质量保证：担保方对工程的施工质量进行保证，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。2.2工程进度保证：担保方保证工程按照约定的时间表和进度节点完成。2.3工程安全保证：担保方对工程施工过程中的安全生产进行保证，确保工程施工过程中的安全事故发生率低于国家规定的标准。2.4其他保证事项：双方约定的其他保证事项。第三条担保方责任3.1担保方的权利和义务：担保方应按照合同约定履行保证义务，对工程的质量和进度进行监督和控制，确保工程顺利进行。3.2担保方对工程质量问题的处理：担保方应在接到工程质量问题的通知后，及时进行调查和处理，并承担相应的赔偿责任。3.3担保方对工程进度问题的处理：担保方应在工程进度出现问题时，及时采取措施进行调整，确保工程按照约定的时间表和进度节点完成。3.4担保方对工程安全问题的处理：担保方应在工程施工过程中，严格遵守国家关于安全生产的法律法规，确保工程施工过程中的安全事故发生率低于国家规定的标准。第四条被担保方责任4.1被担保方的权利和义务：被担保方应按照合同约定履行施工义务，保证工程的质量和进度，确保工程施工过程中的安全。4.2被担保方对工程质量问题的处理：被担保方应在接到工程质量问题的通知后，及时进行调查和处理，并承担相应的赔偿责任。4.3被担保方对工程进度问题的处理：被担保方应在工程进度出现问题时，及时采取措施进行调整，确保工程按照约定的时间表和进度节点完成。4.4被担保方对工程安全问题的处理：被担保方应在工程施工过程中，严格遵守国家关于安全生产的法律法规，确保工程施工过程中的安全事故发生率低于国家规定的标准。第五条担保期限5.1担保期限的起止时间：担保期限的起始时间和终止时间，以双方签署的合同为准。5.2担保期限的延长条件：双方约定的担保期限延长条件。5.3担保期限的终止条件：双方约定的担保期限终止条件。第六条担保费用6.1担保费用的计算方式：担保费用的计算方法，以双方签署的合同为准。6.2担保费用的支付方式：担保费用的支付方式，以双方签署的合同为准。6.3担保费用的调整条件：双方约定的担保费用的调整条件。第八条违约责任8.1担保方的违约责任：担保方未履行合同约定的保证义务，导致工程质量、进度和安全问题，应承担相应的违约责任。8.2被担保方的违约责任：被担保方未履行合同约定的施工义务，导致工程质量、进度和安全问题，应承担相应的违约责任。8.3违约责任的赔偿方式：违约方应按照合同约定的方式进行赔偿，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。第九条争议解决9.1争议解决的途径：双方发生争议时，可以先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制：双方在发生争议后，应在合同约定的时间内提出争议解决的要求。9.3争议解决的地点和机构：争议解决的地点和机构，以双方签署的合同为准。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件：合同自双方签署之日起生效，但需符合国家法律、法规规定的生效条件。10.2合同的变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并书面签署。10.3合同的解除条件：合同的解除需符合合同约定和国家法律、法规规定的解除条件。第十一条保密条款11.1保密信息的定义：保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密信息的保护期限：保密信息的保护期限自合同履行完毕之日起计算，期限为____年。11.3保密信息的泄露责任：一方泄露保密信息，应承担相应的法律责任。第十二条其他条款12.1合同的签订地点和时间：合同的签订地点和时间，以双方签署的合同为准。12.2合同的副本数量和保管：合同副本数量和保管方式，以双方签署的合同为准。12.3合同的修改和补充：合同的修改和补充，应以书面形式进行，并由双方签署。第十三条合同附件13.1工程设计文件：附件中应包含工程设计文件，包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计等。13.2工程预算文件：附件中应包含工程预算文件，包括但不限于工程总预算、单位工程预算等。13.3工程合同文件：附件中应包含工程合同文件，包括但不限于合同、附件、补充协议等。第十四条签署页14.1担保方签署：担保方授权代表签署，并加盖公章。14.2被担保方签署：被担保方授权代表签署，并加盖公章。14.3见证单位签署：如有见证单位，见证单位授权代表签署，并加盖公章。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方介入：指在合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督或协调等环节。1.2第三方类型：包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管方等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：第三方介入需符合合同约定或甲乙方的书面同意。2.2第三方介入的方式：第三方应以书面形式提出介入申请，经甲乙双方同意后，签订补充协议明确介入的具体事项和权限。第三条第三方的主要权利和义务3.1第三方权利：3.1.1获得合同履行过程中的相关信息和资料，以便进行有效的监督和协调。3.1.2对合同履行过程中的问题提出建议和意见，并要求甲乙方予以考虑。3.1.3在合同履行过程中，如发现违约行为，有权要求违约方承担相应的责任。3.2第三方义务：3.2.1遵守国家法律法规、合同约定，公正、客观地进行监督和协调。3.2.2保护甲乙方的商业秘密，不得泄露与合同有关的信息。3.2.3按照约定履行介入职责，不得干预甲乙方的正常经营活动。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1额外条款：4.1.1第三方介入的补充协议应明确双方的权利义务、责任限额、费用承担等事项。4.1.2第三方介入的补充协议应明确介入的具体范围和内容，避免第三方滥用介入权。4.1.3第三方介入的补充协议应明确合同履行过程中信息披露的程序和范围。4.2说明：4.2.1甲乙双方应审慎选择第三方，确保其具备相应的资质和能力。4.2.2甲乙双方应监督第三方依法履行介入职责，确保合同履行过程中的公正、公平。4.2.3如第三方未能依法履行介入职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在补充协议中明确，包括但不限于赔偿限额、承担费用限额等。5.2第三方责任限额的调整：如合同履行过程中出现特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。5.3第三方责任限额的实现：甲乙双方应确保第三方按照约定履行责任，如第三方未履行或履行不当，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第六条第三方退出6.1第三方退出的条件：第三方退出需符合合同约定或甲乙方的书面同意。6.2第三方退出的程序：第三方应以书面形式提出退出申请，经甲乙双方同意后，签订补充协议明确退出的事项和权限。6.3第三方退出的后果：第三方退出后，应将其在合同履行过程中的权利和义务转移给甲乙方或其他第三方。第七条第三方与甲乙方及其他方的关系7.1第三方与甲乙方的关系：第三方介入后，仍应尊重甲乙方的合法权益，不得干预甲乙方的正常经营活动。7.3第三方与其他第三方的关系：第三方应公平对待其他第三方，避免因介入而产生利益冲突。第八条违约责任8.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行介入职责，或违反国家法律法规、合同约定的，应承担违约责任。8.2甲乙方违约：甲乙方未按照合同约定履行义务，或违反国家法律法规、合同约定的，应承担违约责任。第九条争议解决9.1争议解决的途径：双方发生争议时，可以先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制：双方在发生争议后，应在合同约定的时间内提出争议解决的要求。9.3争议解决的地点和机构：争议解决的地点和机构，以双方签署的合同为准。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件：合同自双方签署之日起生效，但需符合国家法律、法规规定的生效条件。10第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1建筑设计：包括建筑物的平面图、立面图、剖面图等。1.2结构设计：包括结构的计算书、施工图等。1.3电气设计：包括电气系统的原理图、安装图等。附件二：工程预算文件2.1总预算：包括工程建设的直接费用、间接费用等。2.2单位工程预算：包括各个单位工程的费用预算。附件三：工程合同文件3.1合同包括合同的主要条款和条件。3.2附件：包括合同的补充协议、变更协议等。附件四：第三方介入的补充协议4.1第三方权利和义务：明确第三方的权利和义务。4.2第三方责任限额：明确第三方的责任限额。4.3第三方退出：明确第三方退出的条件和程序。附件五：担保文件5.1担保方的担保函：担保方对工程的质量和进度进行担保。5.2被担保方的承诺函：被担保方对工程的质量和进度进行承诺。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.担保方未履行保证义务，导致工程质量、进度和安全问题。2.被担保方未履行施工义务，导致工程质量、进度和安全问题。3.第三方未按照合同约定履行介入职责，或违反国家法律法规、合同约定的。责任认定标准：1.担保方的违约责任：根据第三方介入的补充协议，承担相应的违约责任。2.被担保方的违约责任：根据工程合同文件，承担相应的违约责任。3.第三方的违约责任：根据第三方介入的补充协议，承担相应的违约责任。示例说明：1.如果担保方未能确保工程质量符合约定标准，导致工程质量问题，担保方应根据第三方介入的补充协议承担相应的赔偿责任。2.如果被担保方未能按照约定的时间表和进度节点完成工程，被担保方应根据工程合同文件承担相应的违约责任。3.如果第三方未能按照合同约定履行介入职责，第三方应根据第三方介入的补充协议承担相应的违约责任。全文完。2024年度工程质量担保合同（样本）2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资2.担保范围2.1工程质量保证2.2工程进度保证2.3工程安全保证2.4工程投资保证3.担保期限3.1工程质量保证期限3.2工程进度保证期限3.3工程安全保证期限3.4工程投资保证期限4.担保方式4.1保证金4.2担保函4.3第三方担保4.4抵押担保5.担保金额5.1工程质量保证金额5.2工程进度保证金额5.3工程安全保证金额5.4工程投资保证金额6.担保责任6.1工程质量不合格的责任6.2工程进度延误的责任6.3工程安全事故的责任6.4工程投资不足的责任7.担保解除7.1工程质量合格的解除7.2工程进度合格的解除7.3工程安全合格的解除7.4工程投资合格的解除8.担保费用8.1保证金利息8.2担保函费用8.3第三方担保费用8.4抵押担保费用9.担保变更9.1担保范围的变更9.2担保期限的变更9.3担保方式的变更9.4担保金额的变更10.合同的解除和终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的生效、修改和解除12.1合同生效的条件12.2合同修改的条件12.3合同解除的条件13.合同的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的副本和复印件14.4合同的传递和通知第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方约定，本合同所指的工程名称为X项目。1.2工程地点：工程位于省市区路号。1.3工程规模：工程总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米，包括但不限于栋建筑物、个停车场、条道路等。1.4工程投资：工程总投资约为万元人民币。第二条担保范围2.1工程质量保证：担保人保证所提供的工程质量符合我国相关法律法规、行业标准和双方约定的要求。2.2工程进度保证：担保人保证按照双方约定的时间表完成工程，如因担保人原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。2.3工程安全保证：担保人保证在工程建设过程中，遵守我国安全生产法律法规，确保工程安全。2.4工程投资保证：担保人保证工程投资符合双方约定的投资额。第三条担保期限3.1工程质量保证期限：自工程验收合格之日起，担保期限为年。3.2工程进度保证期限：自合同签订之日起，担保期限为年。3.3工程安全保证期限：自工程开工之日起，担保期限为年。3.4工程投资保证期限：自合同签订之日起，担保期限为年。第四条担保方式4.1保证金：担保人应向委托人支付保证金，保证金金额为工程总投资的%。4.2担保函：担保人应向委托人出具担保函，承诺在担保期限内承担相应的担保责任。4.3第三方担保：担保人可选择第三方担保公司进行担保。4.4抵押担保：担保人可将其拥有的财产进行抵押，作为履行担保责任的担保物。第五条担保金额5.1工程质量保证金额：为工程总投资的%。5.2工程进度保证金额：为工程总投资的%。5.3工程安全保证金额：为工程总投资的%。5.4工程投资保证金额：为工程总投资的%。第六条担保责任6.1工程质量不合格的责任：如工程质量不符合约定，担保人应承担修复、重建等费用，并支付违约金。6.2工程进度延误的责任：如因担保人原因导致工程进度延误，担保人应承担相应的违约金。6.3工程安全事故的责任：如发生安全事故，担保人应承担相应的赔偿责任。6.4工程投资不足的责任：如工程投资未达到约定金额，担保人应承担不足部分的投资责任。第八条担保费用8.1保证金利息：保证金在担保期限内按同期银行存款利率计息。8.2担保函费用：担保人应支付担保函手续费，费用为担保函金额的%。8.3第三方担保费用：如选择第三方担保，担保费用按第三方担保公司的收费标准支付。8.4抵押担保费用：如选择抵押担保，抵押物评估费、登记费等费用由担保人承担。第九条担保变更9.1担保范围的变更：如需变更担保范围，应经双方协商一致，并签订补充协议。9.2担保期限的变更：如需变更担保期限，应经双方协商一致，并签订补充协议。9.3担保方式的变更：如需变更担保方式，应经双方协商一致，并签订补充协议。9.4担保金额的变更：如需变更担保金额，应经双方协商一致，并签订补充协议。第十条合同的解除和终止（1）担保人明确表示不履行担保义务；（2）担保人违反合同约定，严重影响工程质量、进度、安全等方面；（3）担保人破产、解散或丧失法人资格；（4）法律、法规规定的其他解除条件。10.2合同终止的条件：在担保期限内，如工程验收合格，担保责任履行完毕，合同自然终止。第十一条争议解决11.1协商解决：合同双方在发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解解决：如协商不成，可向相关行业协会或专业调解机构申请调解。11.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.4法律诉讼：如仲裁不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效的条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改的条件：合同修改应经双方协商一致，并签订补充协议。12.3合同解除的条件：合同解除应符合本合同第十条的规定。第十三条合同的保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同生效之日起，保密期限为年。13.3违约责任：如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的副本和复印件：双方各自保留合同正本和副本，副本具有同等法律效力。14.4合同的传递和通知：合同的任何通知、传真、邮件等均应以书面形式进行，并以对方确认收到的日期为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的独立第三方机构或个人，根据合同约定或甲乙方的委托，参与合同的履行、监督、评估等环节。1.2第三方类型：第三方包括但不限于中介方、评估机构、监理公司、保险公司等。1.3第三方选择：甲乙双方应共同协商选择第三方，并在合同中明确第三方的选择标准、职责和权利。第二条第三方职责2.1第三方职责：第三方应按照甲乙双方的约定，履行合同约定的职责，包括但不限于工程质量监督、进度评估、安全检查等。2.2第三方权利：第三方在履行职责过程中，有权获取与合同相关的全部信息和资料，甲乙双方应给予必要的支持和配合。2.3第三方义务：第三方应保证其提供的服务符合专业标准，如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的责任。第三条第三方责任限额3.1责任限额：第三方对甲乙双方的赔偿责任限额，按照合同约定的金额或比例进行界定。3.2责任限制：第三方在其职责范围内，对甲乙双方的损失承担有限责任。3.3责任免除：第三方在无法预见、无法避免、无法克服的情况下造成的损失，不负赔偿责任。第四条第三方介入的额外条款4.1第三方费用：第三方介入所需费用，由甲乙双方根据实际情况协商确定。4.2第三方违约：如第三方未按约定履行职责，甲乙双方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。4.3第三方变更：如第三方发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第五条第三方与甲