2024年建筑工地施工队伍劳务分包协议

2024年建筑工地施工队伍劳务分包协议本合同目录一览1.总则1.1定义1.2解释1.3适用法律2.分包工程描述2.1工程概况2.2工程地点2.3工程期限3.分包商的义务和责任3.1分包商的资质3.2分包商的人员配置3.3分包商的质量标准3.4分包商的安全责任4.合同价格4.1价格条款4.2价格调整4.3支付方式5.施工管理和协调5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3变更管理6.保险6.1分包商保险6.2总包商保险7.违约责任7.1分包商违约7.2总包商违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密义务10.2例外情况11.通知11.1通知的形式11.2通知的生效12.其他条款12.1附属文件12.2附录13.附件13.1工程量清单13.2技术规范14.签署页第一部分：合同如下：1.总则1.1定义1.1.2"工程"指由甲方委托乙方施工的工程，具体描述见本合同第2条。1.1.3"施工期"指乙方完成工程的时间段，具体见本合同第2.3条。1.1.4"合同价格"指乙方向甲方报价，并由双方约定的工程总价，具体见本合同第4条。1.2解释1.2.1.1"工作日"指除法定节假日外的日子。1.2.1.2"书面形式"指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2.2本合同中的仅为方便阅读，不用于解释合同内容。1.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。2.分包工程描述2.1工程概况乙方同意按甲方提供的施工图纸、施工说明及其他技术文件的要求，完成合同约定的分包工程。2.2工程地点本工程位于[工程地点]，具体位置见附件。2.3工程期限乙方应按照甲方的要求，确保分包工程的施工期为[开始日期]至[结束日期]。3.分包商的义务和责任3.1分包商的资质乙方须具备完成本工程相应的资质，并在签订合同时向甲方提供相关资质证明文件。3.2分包商的人员配置乙方应保证施工期间，工程现场至少有[最低人员数量]名具备相关专业技能和经验的人员。3.3分包商的质量标准乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合规定。3.4分包商的安全责任乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全，防止事故的发生。4.合同价格4.1价格条款乙方向甲方报价，工程总价为[金额]元（大写：[金额大写]元整），详见附件。4.2价格调整未经双方协商一致，任何一方不得单方面调整合同价格。4.3支付方式甲方按照乙方的进度报告和质量验收合格证明，分阶段支付合同价格。具体支付方式和时间由双方另行协商确定。5.施工管理和协调5.1施工组织设计乙方应根据甲方的要求，制定施工组织设计，并报送甲方审批。5.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划，并报送甲方。甲方有权对进度计划提出修改意见。5.3变更管理工程变更应由甲方提出，双方协商一致后，乙方按变更要求进行施工。6.保险6.1分包商保险乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并保证保险的有效性。6.2总包商保险甲方应对整个工程购买建筑工程一切险，并保证保险覆盖乙方施工期间的风险。8.违约责任8.1分包商违约8.1.1若乙方未能按照约定完成工程，或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，具体违约金等额方式由双方另行商定。8.1.2若乙方违反合同约定，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。8.2总包商违约8.2.1若甲方未能按照约定支付合同价款，甲方应承担违约责任，具体违约金等额方式由双方另行商定。8.2.2若甲方违反合同约定，导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。9.争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，双方同意提交[仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自乙方开始施工之日起至工程竣工交付之日起终止。10.2合同变更合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式签署。10.3合同终止10.3.1工程竣工并经验收合格；10.3.2双方协商一致提前终止；10.3.3法律规定或双方约定的其他终止条件。11.保密条款11.1保密义务双方应对在合同履行过程中获知的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2例外情况法律要求或法院命令要求披露的信息，以及双方同意的例外情况不受本保密条款的限制。12.通知12.1通知的形式双方通过书面形式发送通知，通知应以邮递、传真或电子邮件的方式发送至对方指定的地址和联系方式。12.2通知的生效通知在发送日期视为生效，若发送至对方指定的地址和联系方式，则视为已送达。13.其他条款13.1附属文件本合同的附属文件包括工程量清单、技术规范、设计图纸等，均为本合同不可分割的部分。13.2附录本合同的附录包括双方签署的附加条款、修正案和其他书面协议，为本合同的有效组成部分。14.签署页本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。双方代表在此页签字或盖章，即表示对本合同所有条款的认可和接受。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出分包工程的所有工作内容、工程量和单价。2.技术规范：包括施工工艺、材料要求、质量标准等技术要求。3.设计图纸：包括施工图纸、立面图、剖面图等相关设计文件。4.施工组织设计：详细描述乙方施工的组织架构、人员配置、施工计划等。5.施工进度计划：列出工程各阶段的施工时间及关键节点。6.资质证明文件：乙方的相关资质证明文件，如营业执照、资质证书等。7.保险单据：乙方为施工人员购买的保险单据，及甲方为整个工程购买的建筑工程一切险单据。8.支付凭证：双方之间的支付凭证，包括付款通知、收款确认等。附件的详细要求和说明：1.工程量清单：清单中应包括工程项目、工程量、单位、单价、总价等信息，需经双方确认。2.技术规范：规范应详细说明施工过程中的各项技术要求，如材料品牌、施工工艺等。3.设计图纸：图纸应清晰、完整，足以指导施工过程，需甲方确认。4.施工组织设计：设计应包括施工方案、人员配置、施工计划等，需甲方审批。5.施工进度计划：进度计划应包括各阶段的施工时间、关键节点及验收标准，需甲方确认。6.资质证明文件：乙方应提供有效的资质证明文件，以证明其具备施工能力。7.保险单据：保险单据应证明保险的有效性及保险范围，需甲方确认。8.支付凭证：支付凭证应包括付款金额、付款日期、收款方等信息，需双方确认。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未能按照约定完成工程或工程质量不符合约定。2.乙方违反合同约定，导致甲方遭受损失。3.甲方未能按照约定支付合同价款。4.甲方违反合同约定，导致乙方遭受损失。违约责任认定：1.违约金：违约方应支付违约金，具体金额由双方商定。示例：乙方延期交付工程，应支付合同总价3%的违约金。2.赔偿损失：违约方应赔偿因其违约行为导致对方遭受的实际损失。示例：乙方施工质量不符合要求，导致甲方重新施工，乙方应赔偿甲方因此产生的费用。3.合同终止：严重违约行为可能导致合同终止。示例：甲方迟延支付合同价款超过30日，乙方有权终止合同。说明三：法律名词及解释：1.总包商：指接受甲方委托，负责整个工程建设的主要承包商。2.分包商：指总包商将其承担的部分工程再分包给其他承包商