工业园区铁艺栏杆施工合同范本

工业园区铁艺栏杆施工合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：工业园区铁艺栏杆施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于铁艺栏杆的设计、制作、运输、安装、验收等。1.4工程数量：根据实际测量和设计图纸确定。1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2价格构成：包括铁艺栏杆的设计费、材料费、加工费、运输费、安装费、验收费等。2.3支付方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程总价款的30%作为预付款；（2）施工过程中，施工方按工程进度向业主提交进度款申请，业主审核无误后支付相应进度款；（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的70%工程款。2.4价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素导致成本上升，双方可协商调整合同价格。三、施工期限3.1开工日期：自合同签订之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：按照双方约定的工期计算，工程应于____日前竣工。3.3工期延误：如施工方原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金按每日合同总价款的0.5%计算。四、施工质量及验收4.1施工质量：施工方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。4.2验收程序：工程完成后，施工方应向业主提交验收申请，业主组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，施工方应按照业主要求整改，直至达到验收标准。4.3质保期：自工程验收合格之日起，施工方应承担铁艺栏杆一年的质保责任。质保期内，如出现质量问题，施工方负责维修或更换。五、违约责任5.1施工方违约：如施工方违反本合同约定，导致工期延误、工程质量不符合约定等，应承担相应的违约责任。5.2业主违约：如业主违反本合同约定，导致工程无法正常进行、施工方合法权益受损等，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.工业园区铁艺栏杆施工设计图纸2.施工方案及施工进度计划3.铁艺栏杆材料合格证明及检验报告4.施工人员资质证书复印件5.合同价款明细表6.付款凭证及进度款申请7.验收报告8.质保期内维修更换协议二、违约行为及认定：1.施工方违约：工期延误：未按照合同约定的工期完成工程工程质量不符合约定：工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求未经业主同意擅自更换施工人员或使用不符合约定材料2.业主违约：未按约定时间支付预付款、进度款或工程款未按约定时间组织验收或故意拖延验收未按约定提供施工所需场地、资料、电源等必要条件三、法律名词及解释：1.工业园区：指为特定行业或企业提供生产、研发、物流等服务的集中区域。2.铁艺栏杆：指用铁材料制成的栏杆，具有装饰性和防护功能。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。4.质保期：指产品或工程在验收合格后，厂家或施工方承担质量保证的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工进度计划，并与业主沟通确认遇到不可抗力因素导致工期延误时，及时与业主沟通并提供相关证明2.工程质量问题：严格把控材料选购、加工、安装等环节，确保工程质量施工过程中，业主有权对工程质量进行监督和检验3.付款问题：按照工程进度及时提交进度款申请，并提供相应证明材料双方定期对账，确保付款金额准确无误4.验收争议：验收前，双方明确验收标准和程序验收不合格时，施工方按照业主要求整改，直至达到验收标准五、所有应用场景：1.适用于各类工业园区、工厂、学校、住宅小区等场所的铁艺栏杆施工工程。2.