工程建设项目施工合同书

合同编号：__________甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总价：_______（大写：_______元整）二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。2.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程。因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的_______%。三、质量标准3.1工程质量标准应符合国家、行业及地方现行的质量标准和规范要求。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3工程验收合格后，乙方应承担质量保证责任，对于验收合格后出现的质量问题，乙方应无条件予以修复，并承担相应责任。四、合同价款及支付4.1合同总价款为_______元整（大写：_______元整）。4.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）工程进度达到_______%时，支付工程款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付工程款的_______%；（3）工程验收合格后，支付剩余工程款。4.3甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供等额的正规发票。五、材料供应5.1乙方负责采购施工所需的材料，并保证材料质量。5.2甲方有权对乙方采购的材料进行验收，对不符合质量要求的材料，甲方有权要求乙方更换或退款。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家、行业及地方的安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工现场的安全生产。6.2乙方应承担施工现场的安全生产责任，对于施工现场发生的安全生产事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的_______%。7.2乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方无条件予以修复，并承担相应责任。7.3甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并追究甲方的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同内容及其法律后果。2.合同中涉及的工程规模、工程内容、工程总价等关键条款，应详细明确，避免产生歧义。3.双方应严格按照合同约定的工期、质量标准等进行履行，确保工程顺利进行。4.合同价款支付、材料供应等条款应明确具体，确保双方权益。5.双方应严格遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应遵守诉讼程序，提供证据，证明自己的主张。4.法院将根据法律规定，依法审理争议，并作出判决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动，保障建筑安全，保护人民生命财产安全，促进建筑业健康发展的一系列法律规范。3.工期：合同约定的工程完成的期限。4.质量标准：国家、行业及地方现行的关于工程质量的技术规范、标准、规程等要求。5.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.安全生产：在生产过程中，为防止事故，保障人身安全和身体健康，保护设备、设施完好无损，保证生产正常进行而进行的一系列措施。7.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同争议的过程。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司，工程为一座新歌剧院的建造。补充条款：鉴于甲方为政府部门，乙方应严格遵守政府相关规定，保证工程顺利进行，并在合同中明确政府部门对工程的特殊要求，如环保、安全等。2.甲方为一家大型企业，乙方为专业从事园林绿化的公司，工程为厂区绿化。补充条款：甲方应提供详细的设计方案和施工图纸，乙方应严格按照设计方案进行施工，确保绿化效果达到甲方要求。3.甲方为一家房地产开发商，乙方为一家具有特级资质的建筑公司，工程为一座高档住宅小区的建设。补充条款：考虑到房地产开发商的特殊需求，合同中应明确工程进度、质量标准以及甲方对乙方施工过程中的监督权。4.甲方为一家文化传媒公司，乙方为一家专业舞台设备安装公司，工程为一场大型演唱会的现场搭建。补充条款：甲方应提供详细的活动方案和设备要求，乙方应确保设备的安全、可靠，并在合同中明确设备安装、调试的时间节