2024有封面的建设工程施工合同范本

合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系方式：乙方（承包方）：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程的需要，同意由乙方负责施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期本合同施工工期为__________天，自开工之日起算。第三条质量标准乙方应按照约定的质量标准完成施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方工程款的方式为：__________第五条合同的履行5.1乙方应按照约定的工期、质量标准完成施工。5.2甲方应按照约定的付款方式及时支付乙方工程款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期、质量标准完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定的付款方式及时支付乙方工程款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.明确工程内容和范围：在签订合同前，双方应详细明确工程的具体内容和范围，以避免施工过程中的纠纷。2.工期约定：明确合同工期的具体时间，并约定延期完成工程的具体处理办法。3.质量标准：明确工程质量的具体要求，并参照国家相关法律法规及行业标准执行。4.价款支付：约定支付工程款的具体方式和时间，确保甲方按时支付，避免乙方因资金问题影响工程进度。5.违约责任：约定违约的具体处理办法，包括违约金和滞纳金的计算方式。6.争议解决：明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼。7.合同的履行：双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。8.合同修改和补充：合同执行过程中，如需修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指承担工程建设的投资主体，负责组织、协调和监督工程的实施。2.承包方（乙方）：指承担工程施工的主体，负责按照合同约定完成工程施工。3.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标，包括安全性、可靠性、适用性、耐久性等。4.合同工期：指合同约定的工程施工完成的时间。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的逾期付款赔偿金。7.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。8.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于承包商与开发商、政府部门或其他投资主体之间进行工程施工的合同。3.适用于工程分包、联合体投标等情形。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价款发生变化的，双方应按照约定的比例承担相应的费用。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应协商调整工期，并按约定分担产生的损失。4.知识产权保护：双方约定在合同履行过程中产生的知识产权归属问题。5.环境保护：双方应遵守国家有关环境保护的法律法规，确保工程施工过程中的环境保护措施得到落实。6.保密条款：双方约定在合同履行过程中所涉及的保密信息，未经对方同意不得泄露给第三方。附件列表：1.工程设计文件2.工程施工图纸