2024上海建筑装饰工程施工合同(玻璃幕墙)

合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于业主与施工方就上海建筑装饰工程施工（玻璃幕墙）达成一致，为确保双方权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工合同。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.2施工方应保证施工质量，确保工程安全、美观、实用。2.3施工方应严格按照约定的工期完成施工任务。第三条合同价格3.1本合同工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2合同价款支付方式如下：（1）业主自开工之日起，按照工程进度分阶段支付工程款；（2）施工方开具等额发票，业主按约定时间支付；（3）具体支付时间及比例，双方另行签订补充协议。第四条工期4.1施工方应按照双方约定的工期完成施工，工期自开工之日起计算。4.2如有特殊情况导致工期延误，施工方应提前通知业主，并协商解决。第五条质量保修5.1施工方对施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。5.2保修范围及保修方式，按照相关法律法规和双方约定执行。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。6.2具体违约责任，双方可根据实际情况协商确定。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：________________签订日期：____________________注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方都是具有法人资格的实体，或者具备合法代表人的个人。2.工程资料的完备性：双方应确保施工图纸、施工方案和技术要求等工程资料的完备性和准确性。3.合同价款的支付：按照合同约定的支付时间及比例进行支付，支付时应确保施工方提供的发票等额且真实。4.工期延误：如遇特殊情况导致工期延误，施工方应及时通知业主，并协商解决。5.质量保修：施工方应对施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。6.违约责任：双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。7.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方（业主）：指合同中承担工程发包义务的一方，通常为工程项目的所有者或委托人。2.乙方（施工方）：指合同中承担工程施工义务的一方，通常为具有施工资质的企业或个人。3.合同签订地：指合同双方约定签订合同的地点，通常为甲方的单位地址或双方约定的其他地点。4.工程竣工验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的检查，以确认工程质量是否符合合同约定和法律法规要求。5.保修责任：指施工方在保修期限内对工程质量问题承担的修复或赔偿责任。6.违约责任：指当一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.上海地区建筑装饰工程施工，特别是涉及玻璃幕墙的工程项目。2.适用于甲方为建筑项目的所有者或委托人，乙方为具有施工资质的企业或个人。3.双方均具备法人资格或合法代表人的个人。补充条款：1.工程变更：如施工过程中出现变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、工程量和价款调整等。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商调整工期和费用。3.工程保险：双方可约定施工方购买相应的工程保险，以保障工程安全和风险转移。4.资料保密：双方应对合同及工程相关资料保密，未经对方同意不得泄露给第三方。5.环保要求：施工方应遵守相关环保法律法规，确保施工过程中的环保要