2024年度标准建筑工程施工协议格式文檔一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度标准建筑工程施工协议格式文檔一本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1施工周期4.2进度计划4.3延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量争议处理6.安全生产6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理7.材料设备7.1材料设备供应7.2质量标准7.3验收程序8.技术规范8.1技术要求8.2技术交底8.3变更处理9.变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约金计算11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用13.5争议解决14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3材料设备清单14.4验收标准和方法14.5其他重要文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。1.3工程规模：工程的总建筑规模，包括占地面积、建筑面积等。1.4工程内容：详细的工程内容和施工范围，包括但不限于土建、装修、安装等。第二条合同主体2.1发包人：工程项目的所有者或合法授权的代表。2.2承包人：承担工程施工的法人或其他组织。第三条合同价格3.1合同总价：双方协商确定的工程总造价，以货币形式表达。3.2价格调整：因市场行情变化、政策调整等因素导致价格变动的调整方式。3.3支付方式：包括但不限于进度付款、验收付款、竣工付款等。第四条工程进度4.1施工周期：双方协商确定的工程开工日期至竣工日期的时间段。4.2进度计划：承包人提交的工程进度计划，包括但不限于各阶段工程的完成时间。4.3延期违约金：因承包人原因导致工程延期，应支付给发包人的违约金。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准。5.2质量保证：承包人对工程质量的保证措施和责任。5.3质量争议处理：双方对工程质量有争议时的处理程序和方式。第六条安全生产6.1安全责任：承包人对工程安全生产的责任和义务。6.2安全措施：承包人应采取的安全生产措施，包括但不限于施工现场的安全防护、消防等。6.3安全事故处理：发生安全事故时的应急处理程序和责任分配。第八条材料设备8.1材料设备供应：发包人负责供应的材料和设备，应按照约定的时间和数量交付。8.2质量标准：发包人供应的材料和设备应符合国家、行业和地方的相关标准。8.3验收程序：材料和设备到货后，承包人应按照约定的程序进行验收。第九条技术规范9.1技术要求：工程应符合的技术要求、标准和技术规范。9.2技术交底：开工前，承包人应向发包人和监理进行技术交底。9.3变更处理：工程实施过程中，如发生技术变更，应按照约定的程序处理。第十条变更与解除10.1变更条件：合同执行过程中，如发生合同变更的条件和情形。10.2变更程序：合同变更的申请、审批和执行程序。10.3解除条件：合同执行过程中，如发生合同解除的条件和情形。10.4解除程序：合同解除的申请、审批和执行程序。第十一条违约责任11.1承包人违约：承包人违反合同约定的行为和责任。11.2发包人违约：发包人违反合同约定的行为和责任。11.3违约金计算：违约方应支付给守约方的违约金计算方式。第十二条争议解决12.1协商解决：合同争议通过双方协商解决。12.2调解解决：协商不成时，可向相关机构申请调解。12.3仲裁解决：调解不成时，争议提交仲裁机构进行仲裁。12.4诉讼解决：仲裁不成时，可以向人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：合同执行完毕或者合同解除。13.4合同终止后的处理：合同终止后的债务清算、资料交接等事项。第十四条其他条款14.1保密条款：双方对合同内容和工程实施过程中获悉的对方商业秘密予以保密。14.2知识产权保护：发包人和承包人对其在合同执行过程中形成的知识产权予以保护。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同不能履行或者部分履行，双方互不承担责任。14.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议解决：本合同争议的解决适用中华人民共和国的仲裁和诉讼制度。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括工程的总体布局、建筑结构、水电安装、通风空调等所有细节，以供承包人施工和监督之用。图纸需经双方确认，并作为合同的有效组成部分。附件2：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应详细阐述工程的技术要求、材料规格、施工工艺等，以便承包人按照要求施工。说明书需经双方确认，并作为合同的有效组成部分。附件3：材料设备清单详细要求和说明：材料设备清单应详细列出发包人供应的所有材料和设备，包括型号、规格、数量、质量标准等。清单需经双方确认，并作为合同的有效组成部分。附件4：验收标准和方法详细要求和说明：验收标准和方法应明确工程验收的标准和程序，包括质量、安全、环保等方面的要求。验收标准和方法需经双方确认，并作为合同的有效组成部分。附件5：其他重要文件详细要求和说明：包括工程变更协议、补充协议、验收报告、结算单等与工程实施相关的其他文件。这些文件需经双方确认，并作为合同的有效组成部分。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.承包人未能按照约定的时间和质量完成工程。2.发包人未能按照约定的时间和数量供应材料和设备。3.双方未能按照约定的时间和程序处理合同变更。4.双方未能按照约定的程序解除合同。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据合同约定的违约金计算方式进行计算。2.延期违约金：按照工程总价的一定比例计算。3.质量违约金：根据工程质量不符合约定的程度，按照不合格工程的价值或修复费用计算。示例说明：如果承包人未能按照约定的时间完成工程，发包人有权按照延期违约金的计算方式向承包人主张违约金。如果发包人未能按照约定的时间供应材料和设备，承包人有权拒绝接收或者要求发包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指工程项目的所有者或合法授权的代表。2.承包人：指承担工程施工的法人或其