建筑节能总包施工合同

建筑节能总包施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程预算：__________5.工程质量标准：__________6.工程进度要求：__________二、双方权利和义务1.委托方的权利和义务：（1）委托方应向承包方提供完整的工程设计文件、施工图纸及相关技术资料，并保证资料的合法性和准确性。（2）委托方应按照约定时间支付工程进度款，支付款项后不再对已施工部分进行调整。（3）委托方应协助承包方办理工程所需的各项审批手续，并提供必要的工作条件。（4）委托方应负责协调与工程相关的各方关系，确保工程顺利实施。2.承包方的权利和义务：（1）承包方应按照约定的工期、质量标准、施工工艺完成施工任务，并保证工程的安全。（2）承包方应严格按照国家和行业的相关法律法规、标准规范进行施工，确保工程质量。（3）承包方应在施工过程中，做好环境保护和安全生产措施，严格遵守施工现场的管理制度。（4）承包方应承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任和费用。三、合同价格及支付方式1.合同总价：__________元（大写：_______________________________元整）。2.支付方式：（1）委托方在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价的一定比例作为预付款。（2）按照工程进度，委托方按照约定的时间节点向承包方支付相应比例的工程进度款。（3）工程竣工验收合格后，委托方在验收报告书中签字确认，向承包方支付剩余的工程款项。四、工期1.开工日期：__________2.竣工日期：__________3.工期延误：（1）如非承包方原因导致工期延误，按照实际情况协商顺延。（2）如承包方原因导致工期延误，应按照合同约定向委托方支付违约金。五、质量保修1.承包方对施工的工程质量负责，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。2.保修期内，如出现质量问题，承包方应在接到通知后七个工作日内到达现场进行维修或更换。3.保修费用：根据实际情况协商确定。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。2.违约金的计算方式：按照合同总价的__________%计算。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。2.双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字后生效。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.相关技术资料4.工程预算5.工程进度计划6.施工方案7.安全生产措施方案8.环境保护措施方案9.合同履行过程中的变更协议10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成施工任务。2.工程质量不符合约定：施工的工程质量不符合国家和行业的相关法律法规、标准规范。3.未按照约定支付工程款项：委托方未按照约定的时间节点支付工程进度款。4.未按照约定提供工作条件：委托方未协助承包方办理工程所需的各项审批手续，或未提供必要的工作条件。5.未按照约定保守商业秘密：任何一方未经对方同意，向第三方披露合同中的商业秘密。三、法律名词及解释：1.建筑节能总包施工合同：指承包方承担建筑节能工程的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作，并按照合同约定向委托方支付报酬的合同。2.工期：合同约定的工程开始施工到工程竣工验收合格的时间。3.工程质量：指工程满足法律法规、标准规范和合同约定的性能、安全、环保等要求。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的违约金。5.保修期：自工程竣工验收合格之日起，承包方对施工的工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度款支付问题：如委托方未按约定时间支付工程进度款，承包方可与委托方协商解决，或根据合同约定向委托方发出催款通知，必要时可依法向人民法院提起诉讼。2.工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应按照合同约定向委托方支付违约金；如因非承包方原因导致工期延误，双方可协商顺延工期。3.工程质量问题：如施工过程中出现质量问题，承包方应立即进行整改，并在保修期内承担维修或更换的责任和费用。4.合同履行过程中的变更：如合同履行过程中出现变更，双方可签订变