二零二四年年度工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年年度工程分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程分包商的定义第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度安排第三条工程分包范围及责任3.1分包范围3.2分包责任3.3分包工程的验收标准第四条工程分包价格及支付方式4.1分包价格4.2支付方式4.3支付时间表第五条工程质量及验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收结果的处理第六条工期及进度6.1合同工期6.2进度计划6.3工期延误的处理第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效后的处理第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务及期限第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的签字盖章14.1合同签字人14.2合同盖章14.3签字盖章的日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址甲方：工程有限公司地址：省市区路号1.2承包方名称及地址乙方：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.3工程分包商的定义工程分包商是指由承包方选定，承担本合同范围内工程实施工作的法人或其他组织。第二条工程概述2.1工程名称工程名称：项目2.2工程地点工程地点：省市区路号2.3工程内容工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备采购及安装等。2.4工程进度安排工程进度安排：按照甲方提供的工程进度计划表执行。第三条工程分包范围及责任3.1分包范围分包范围：包括但不限于工程图纸和工程量清单所列明的全部工程内容。3.2分包责任乙方应按照合同约定，完成分包工程的设计、施工、验收、保修等工作。3.3分包工程的验收标准分包工程的验收标准应符合国家及行业相关标准和规范。第四条工程分包价格及支付方式4.1分包价格分包价格：人民币【】元（大写：【】元整）。4.2支付方式支付方式：银行转账。4.3支付时间表支付时间表：详见附件《支付时间表》。第五条工程质量及验收5.1工程质量标准工程质量标准：符合国家及行业相关标准和规范，满足甲方要求。5.2验收程序验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收。5.3验收结果的处理验收结果的处理：验收合格的工程，甲方应在验收证书上签字确认，并按照约定支付尾款。验收不合格的工程，乙方应在甲方指定期限内整改达标。第六条工期及进度6.1合同工期合同工期：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。6.2进度计划进度计划：乙方应按照甲方提供的工程进度计划表执行，如有变更，需提前三日向甲方报告。6.3工期延误的处理工期延误的处理：由于乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。第七条合同的变更与解除7.1合同变更的条件合同变更的条件：合同履行过程中，经双方协商一致，可以对合同进行变更。7.2合同解除的条件合同解除的条件：合同履行过程中，发生不可抗力或其他双方约定的事由，导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成损失的，应承担相应的违约责任。8.2承包方的违约责任承包方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题或造成损失的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为省市，仲裁机构为仲裁委员会。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕，工程验收合格，双方办理完毕结算手续后，本合同终止。10.3合同失效后的处理合同失效后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于工程保修、资料归档等。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中，双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营管理等方面的信息。11.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或失效之日止。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为省市，仲裁机构为仲裁委员会；如双方选择诉讼解决争议，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。13.2合同的转让未经对方书面同意，合同双方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件本合同附件包括：《支付时间表》、《工程量清单》、《工程设计文件》等。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字人甲方签字人：____________乙方签字人：____________14.2合同盖章甲方盖章：____________乙方盖章：____________14.3签字盖章的日期签字日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方是指本合同之外，与甲乙方无直接合同关系的法人、其他组织或个人。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，因第三方的原因或行为导致合同无法正常进行或产生纠纷。第二条第三方介入的处理方式2.1甲乙方应立即通知第三方，并寻求解决方案，以减少损失。2.2甲乙方应与第三方协商解决，如协商不成，可依法采取措施维护自身权益。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙方造成的损失，应承担相应的赔偿责任。3.2甲乙方对第三方的责任限额，应在合同中明确，并在合同附件中提供详细说明。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1甲乙方在合同中应明确第三方的权利和义务，包括但不限于：第三方应遵守的法律法规、行业规范、合同条款等。4.2甲乙方应要求第三方提供必要的担保或保证，以确保其履行合同义务。4.3甲乙方应与第三方约定违约责任，包括违约金、赔偿限额等。第五条第三方与甲乙方的关系划分5.1第三方与甲乙方之间不存在直接的合同关系，甲乙方不得要求第三方直接履行合同义务。5.2甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。5.3第三方对甲乙方造成的损失，由甲乙方依法向第三方追偿。第六条第三方介入的解决方式6.1甲乙方应与第三方协商解决，如协商不成，可采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.2甲乙方在解决第三方介入问题时，应充分保护自身权益，确保合同的履行。第七条第三方介入的记录和归档7.1甲乙方应详细记录第三方介入的时间、原因、处理过程和结果，并归档保存。7.2甲乙方应在合同履行完毕后，将第三方介入的记录和归档情况提交给对方查阅。第八条第三方介入的保密义务8.1甲乙方对第三方介入的情况，应承担保密义务，不得泄露给无关方。8.2甲乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1第三方介入不影响合同其他条款的履行，甲乙方应继续履行合同约定的义务。9.2甲乙方在解决第三方介入问题时，不得以第三方介入为由，免除或延迟履行合同义务。第十条第三方介入的风险评估和预防10.1甲乙方应定期对第三方介入的风险进行评估，并提出预防措施。10.2甲乙方应根据评估结果，调整合同履行策略，以降低第三方介入的风险。第十一条第三方介入的培训和指导11.1甲乙方应对乙方进行第三方介入的培训和指导，确保乙方了解第三方介入的处理方式和注意事项。11.2乙方应根据甲乙方的培训和指导，妥善处理第三方介入问题。第十二条第三方介入的合同补充协议12.1甲乙方应根据本合同第三方的介入情况，签订补充协议，明确双方的权利和义务。12.2补充协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。第十三条第三方介入的监管和检查13.1甲乙方应定期对第三方介入情况进行监管和检查，确保合同的正常履行。13.2甲乙方发现第三方介入问题的，应及时采取措施解决，并报告对方。第十四条第三方介入的合同修订14.1甲乙方应根据合同履行过程中第三方介入的情况，及时修订合同相关条款。14.2修订后的合同条款，应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十五条第三方介入的终止条件15.1第三方介入问题得到解决，甲乙方之间的合同履行恢复正常。15.2第三方不再对甲乙方造成影响，且甲乙方不再需要第三方介入处理。第十六条第三方介入的记录和报告16.1甲乙方应在合同履行完毕后，向对方提供第三方介入的详细记录和报告。16.2甲乙方应确保报告内容的真实、准确、完整。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《支付时间表》详细说明：本附件列出了合同价款的支付时间表，包括预付款、进度款和尾款的支付时间和条件。附件二：《工程量清单》详细说明：本附件详细列出了分包工程的工程量清单，包括工程项目的名称、数量和单位工程造价。附件三：《工程设计文件》详细说明：本附件包括了工程设计图纸、技术说明和其他相关设计文件，用于指导工程的施工和验收。附件四：《施工方案》详细说明：本附件详细描述了分包工程的施工方案，包括施工工艺、施工步骤和施工周期等。附件五：《材料及设备采购清单》详细说明：本附件列出了合同中规定的材料和设备的名称、型号、数量和供应商信息。附件六：《质量保修书》详细说明：本附件详细说明了分包工程的质保期限、质保内容和质保服务联系方式。附件七：《安全生产管理协议》详细说明：本附件规定了分包工程施工过程中的安全生产管理要求，包括安全防护措施、事故应急预案等。附件八：《环境保护协议》详细说明：本附件规定了分包工程施工过程中的环境保护要求，包括环境保护措施、废弃物处理等。附件九：《合同变更协议》详细说明：本附件用于记录合同履行过程中双方达成的变更事项，包括工程范围、价格、工期等方面的变更。附件十：《违约责任认定及赔偿协议》详细说明：本附件详细列出了各种违约行为及其责任认定标准，并规定了违约赔偿的计算方法和赔偿限额。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程进度，或工程质量不符合合同约定的标准。示例说明：如果乙方未能在合同约定的时间内完成工程进度，甲方有权按照合同约定向乙方追讨违约金。2.乙方未按合同约定使用合格材料和设备，或使用假冒伪劣材料和设备。示例说明：如果乙方使用的材料和设备被检测为不合格或假冒伪劣产品，甲方有权要求乙方更换合格材料和设备，并按照合同约定向乙方追讨违约金。3.乙方未按合同约定履行安全生产和环境保护义务，导致安全事故或环境污染事件发生。示例说明：如果乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。4.乙方未经甲方同意，将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。示例说明：如果乙方未经甲方同意擅自将合同权利和义务转让给第三方，甲方有权解除合同，并按照合同约定向乙方追讨违约金。全文完。二零二四年年度工程分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.2分包方信息1.3工程项目的定义第二条工程范围与内容2.1工程分包范围2.2工程分包内容2.3分包工程量清单第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保证措施第四条工程进度与工期4.1工程计划工期4.2工程进度要求4.3工期延误的责任第五条工程价款与支付5.1工程合同总价5.2工程款支付方式5.3工程进度款的支付5.4变更款项的确定5.5违约金计算方式第六条材料与设备供应6.1发包方供应的材料与设备6.2分包方采购的材料与设备6.3材料与设备质量要求第七条施工安全管理7.1安全生产责任7.2安全事故处理7.3安全文明施工第八条变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九条违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿金额计算方式9.3违约责任免除第十条争议解决方式10.1争议解决途径10.2仲裁地点及机构10.3仲裁费用承担第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限12.3泄密责任及赔偿第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果处理13.3不可抗力责任免除第十四条其他条款14.1合同的补充与附件14.2合同的传递与保管14.3合同解除后的善后处理14.4法律适用及争议解决14.5合同的签订日期与版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方信息甲方：×××工程有限责任公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：××××××××1.2分包方信息乙方：×××建筑工程有限公司地址：××省××市××区××路××号联系人：×××联系电话：××××××××1.3工程项目的定义本项目指甲方委托乙方进行的××工程，工程地点位于××省××市××区××路××号，工程内容包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。第二条工程范围与内容2.1工程分包范围乙方负责本项目土建工程、安装工程、装饰工程等施工任务，具体工程量清单详见附件。2.2工程分包内容乙方应按照甲方的要求，完成土建工程、安装工程、装饰工程等施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。2.3分包工程量清单详见附件。第三条工程质量标准3.1工程质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量符合设计文件和规范要求。3.2质量验收标准工程质量验收标准按照国家标准、行业标准和甲方的要求执行，验收不合格的工程乙方应负责整改。3.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量过程控制，确保工程质量满足甲方要求。第四条工程进度与工期4.1工程计划工期本项目计划工期为××个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.3工期延误的责任因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程价款与支付5.1工程合同总价本合同总价约为人民币××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），具体金额详见附件。5.2工程款支付方式工程款支付采用按工程进度分阶段支付的方式。5.3工程进度款的支付甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定支付进度款。5.4变更款项的确定工程变更导致的价款调整，双方根据实际情况协商确定。5.5违约金计算方式违约金按照合同总价的一定比例计算，具体比例详见附件。第六条材料与设备供应6.1发包方供应的材料与设备甲方负责供应本项目所需的主要材料与设备，具体清单详见附件。6.2分包方采购的材料与设备乙方负责采购本项目所需的其他材料与设备，并保证质量、安全。6.3材料与设备质量要求乙方应严格按照甲方的要求采购材料与设备，确保质量符合国家标准、行业标准及甲方要求。第八条变更与解除合同8.1合同变更条件本合同履行过程中，如需变更合同内容，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同变更程序合同变更协议应明确变更内容、范围、价款、工期等相关事项，经甲乙双方签字盖章后生效。8.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约严重，对方有权解除合同。8.4合同解除程序（1）甲乙双方协商一致，签订书面解除协议；（2）解除协议经甲乙双方签字盖章后生效；（3）按照解除协议约定的方式处理后续事项。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为及责任违约行为及责任如下：（1）乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金；（3）甲乙双方其他违约行为，按照合同约定承担相应责任。9.2赔偿金额计算方式赔偿金额按照合同总价或损失金额计算，具体计算方式详见附件。9.3违约责任免除不可抗力导致的一方违约，经甲乙双方协商一致，可以免除违约责任。第十条争议解决方式10.1争议解决途径本合同争议通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构双方同意选择××省××市××区人民法院作为争议解决的仲裁地点。10.3仲裁费用承担胜诉方有权要求败诉方承担仲裁费用。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程全部完成，甲乙双方办理验收手续；（2）甲乙双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第十二条保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密义务及期限乙方需对甲方的保密信息保密，保密期限自合同签订之日起算，至工程验收合格日止。12.3泄密责任及赔偿乙方泄露甲方保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，双方同意按照《中华人民共和国合同法》相关规定处理。13.2不可抗力后果处理不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方应立即协商处理后续事项。13.3不可抗力责任免除因不可抗力导致的一方违约，经甲乙双方协商一致，可以免除违约责任。第十四条其他条款14.1合同的补充与附件本合同附件包括工程量清单、材料设备清单、技术参数等，均为合同不可分割的一部分。14.2合同的传递与保管合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同解除后的善后处理合同解除后，乙方向甲方支付完毕违约金、赔偿金等款项，双方互不追究。14.4法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，争议解决方式详见第十条。14.5合同的签订日期与版本本合同签订日期为2024年，版本号为1.0。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲乙双方外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、检测机构等。1.2第三方责任限额第三方对甲乙双方的合同履行不承担任何责任，甲乙双方不得向第三方提出任何形式的赔偿或补偿要求。第二条第三方介入情形2.1中介方介入中介方作为独立的第三方，协助甲乙双方完成合同的签订和履行，包括但不限于工程款支付、质量监督等。2.2监管方介入监管方对工程项目的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全等满足国家标准和行业规定。2.3检测机构介入检测机构对工程项目的材料、设备、施工过程等进行检测，确保符合设计文件和规范要求。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方有权按照合同约定，对甲乙双方的合同履行进行监督和管理。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，公平、公正、及时地处理合同履行过程中出现的问题。3.3第三方责任第三方对甲乙双方的合同履行过程中出现的争议不承担责任，但第三方未履行合同约定义务导致损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入后的合同变更4.1合同变更条件本合同履行过程中，如需变更合同内容，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。4.2第三方介入程序合同变更涉及第三方利益的，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。4.3第三方同意的证明第三方同意合同变更的，应出具书面同意证明，作为合同变更的有效依据。第五条第三方介入后的争议解决5.1争议解决途径本合同争议通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.2第三方仲裁第三方介入引起的争议，甲乙双方同意选择××省××市××区人民法院作为争议解决的仲裁地点。5.3第三方费用承担胜诉方有权要求败诉方承担仲裁费用。第六条第三方介入后的保密条款6.1保密信息范围保密信息范围包括第三方提供的技术资料、商业秘密等。6.2保密义务及期限乙方需对第三方的保密信息保密，保密期限自合同签订之日起算，至工程验收合格日止。6.3泄密责任及赔偿乙方泄露第三方保密信息，应承担违约责任，赔偿第三方损失。第七条第三方介入后的不可抗力7.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，双方同意按照《中华人民共和国合同法》相关规定处理。7.2不可抗力后果处理不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方应立即协商处理后续事项。7.3不可抗力责任免除因不可抗力导致的一方违约，经甲乙双方协商一致，可以免除违约责任。第八条第三方介入后的其他条款8.1合同的补充与附件本合同附件包括工程量清单、材料设备清单、技术参数等，均为合同不可分割的一部分。8.2合同的传递与保管合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3合同解除后的善后处理合同解除后，乙方向甲方支付完