2024年度工程毛石挡土墙施工分包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程毛石挡土墙施工分包合同版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3施工分包合同1.4工程毛石挡土墙1.5施工期限1.6工程质量1.7工程量1.8合同价格1.9付款方式1.10违约责任1.11争议解决1.12合同的生效、变更与解除1.13合同的终止1.14合同的继承2.施工范围及要求2.1施工范围2.2施工要求2.3施工标准2.4施工材料2.5施工工艺2.6施工安全2.7环境保护3.工程进度与验收3.1施工进度计划3.2工程验收3.3验收标准3.4验收程序3.5验收不合格的处理4.合同价格及支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工付款4.5质量保证金4.6付款凭证5.承包方的义务与责任5.1承包方的义务5.2承包方的责任5.3承包方的权利6.发包方的义务与责任6.1发包方的义务6.2发包方的责任6.3发包方的权利7.违约责任7.1承包方的违约责任7.2发包方的违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖9.合同的生效、变更与解除9.1合同的生效9.2合同的变更9.3合同的解除10.合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止的程序10.3合同终止后的处理11.合同的继承11.1合同继承的条件11.2合同继承的程序11.3合同继承后的处理12.其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权12.4信息安全13.合同的签订与保管13.1合同的签订13.2合同的保管13.3合同的复印与传真14.合同的修订与补充14.1合同的修订14.2合同的补充14.3修订与补充的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并承担合同约定的权利和义务的一方，具体名称见合同附件。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并承担合同约定的权利和义务的一方，具体名称见合同附件。1.3施工分包合同施工分包合同是指承包方按照合同约定，对发包方指定的工程毛石挡土墙进行施工，并承担相应工程质量和安全责任的具体协议。1.4工程毛石挡土墙工程毛石挡土墙是指根据工程设计要求，采用毛石材料构筑的挡土结构物，用于防止土体滑动、坍塌等灾害。1.5施工期限施工期限是指承包方完成本合同约定的工程施工义务的期限，具体施工期限见合同附件。1.6工程质量工程质量是指承包方按照合同约定的质量标准完成工程施工，并保证工程在使用过程中的安全、稳定和可靠。1.7工程量工程量是指承包方根据合同约定的工程设计和施工要求，应当完成的工程量，具体工程量见合同附件。1.8合同价格合同价格是指承包方完成本合同约定的工程施工义务，发包方支付给承包方的合同金额，具体金额见合同附件。1.9付款方式付款方式是指发包方根据合同约定，向承包方支付合同价格的方式，具体付款方式见合同附件。1.10违约责任违约责任是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。1.11争议解决争议解决是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决争议的方式。1.12合同的生效、变更与解除合同的生效、变更与解除是指合同双方按照法律规定和合同约定，使合同产生法律效力、变更合同内容或者终止合同关系的行为。1.13合同的终止合同的终止是指合同双方按照法律规定和合同约定，使合同关系消灭的行为。1.14合同的继承合同的继承是指当合同一方因法律原因丧失合同主体资格时，合同权利和义务由其合法继承人继承的行为。第八条施工范围及要求8.1施工范围承包方应按照合同附件中的施工图纸和施工技术要求，完成工程毛石挡土墙的施工。8.2施工要求承包方应遵守国家及行业的施工标准和规范，保证工程施工的安全、质量、进度和投资控制。8.3施工标准承包方应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。8.4施工材料承包方应使用符合国家及行业标准的建筑材料，并保证材料的质量。8.5施工工艺承包方应采用合理的施工工艺和技术，确保工程质量和进度。8.6施工安全承包方应制定并实施施工安全措施，确保施工过程中的安全。8.7环境保护承包方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和破坏。第九条工程进度与验收9.1施工进度计划承包方应按照合同约定的施工期限，制定详细的施工进度计划，并报发包方备案。9.2工程验收工程完成后，承包方应组织自检，并向发包方申请验收。9.3验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准进行。9.4验收程序验收程序应按照合同约定的流程进行，包括发包方的检查和验收。9.5验收不合格的处理若工程验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改，并重新申请验收。第十条合同价格及支付10.1合同价格合同价格为承包方完成合同约定的工程施工义务，发包方支付给承包方的金额，具体金额见合同附件。10.2预付款发包方应在合同签订后的一定时间内，向承包方支付合同价格一定比例的预付款，具体比例和支付时间见合同附件。10.3进度付款发包方应按照承包方提交的进度付款申请，支付合同价格一定比例的进度款，具体比例和支付时间见合同附件。10.4竣工付款工程验收合格后，发包方应支付给承包方剩余的合同价格。10.5质量保证金发包方应在支付竣工付款后的一定时间内，扣除一定比例的合同价格作为质量保证金，具体比例和支付时间见合同附件。10.6付款凭证付款凭证应由承包方提供，并经发包方审核无误后支付。第十一条承包方的义务与责任11.1承包方的义务承包方应按照合同约定，完成工程施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制。11.2承包方的责任承包方应对工程施工过程中的质量问题、安全事故等承担责任。11.3承包方的权利承包方有权根据合同约定，获得合同价格的支付。第十二条发包方的义务与责任12.1发包方的义务发包方应按照合同约定，支付合同价格，并提供施工所需的条件。12.2发包方的责任发包方应对工程施工过程中的质量问题、安全事故等承担责任。12.3发包方的权利发包方有权根据合同约定，要求承包方按照约定完成工程施工。第十三条违约责任13.1承包方的违约责任承包方未按照合同约定完成工程施工的，应承担违约责任，具体违约责任见合同附件。13.2发包方的违约责任发包方未按照合同约定支付合同价格的，应承担违约责任，具体违约责任见合同附件。13.3违约赔偿违约方应按照合同约定和法律规定，向守约方支付违约赔偿。第十四条争议解决14.1争议解决方式争议双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以采用调解、仲裁或者诉讼等方式解决。14.2争议解决机构争议双方可以约定选择调解机构、仲裁委员会或者人民法院作为争议解决的机构。14.3诉讼管辖争议解决地的法院具有诉讼管辖权。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：施工技术要求附件三：施工进度计划附件四：工程质量标准附件五：施工安全措施附件六：环境保护措施附件七：合同价格明细表附件八：预付款支付凭证附件九：进度付款申请及支付凭证附件十：竣工付款支付凭证附件十一：质量保证金支付凭证附件十二：违约行为及责任认定标准附件十三：争议解决机构协议附件十四：诉讼管辖法院确认书附件详细要求和说明：附件一：施工图纸施工图纸应包括工程毛石挡土墙的立面图、平面图、细部图等，图纸应清晰、完整，并符合国家及行业标准。附件二：施工技术要求施工技术要求应包括工程毛石挡土墙的施工工艺、施工方法、材料要求等，要求应符合国家及行业标准。附件三：施工进度计划施工进度计划应包括工程毛石挡土墙施工的具体时间节点、施工顺序、关键工序等，计划应切实可行。附件四：工程质量标准工程质量标准应包括工程毛石挡土墙的质量要求、检验标准、验收程序等，标准应符合国家及行业规定。附件五：施工安全措施施工安全措施应包括工程毛石挡土墙施工过程中的安全防护、应急预案、安全培训等，措施应符合国家及行业要求。附件六：环境保护措施环境保护措施应包括工程毛石挡土墙施工过程中的环境保护、污染防治、资源利用等，措施应符合国家及行业规定。附件七：合同价格明细表合同价格明细表应详细列明工程毛石挡土墙施工的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费等。附件八：预付款支付凭证预付款支付凭证应由承包方提供，包括预付款的金额、支付时间等，经发包方审核无误后支付。附件九：进度付款申请及支付凭证进度付款申请及支付凭证应由承包方根据施工进度提交，包括进度付款的金额、支付时间等，经发包方审核无误后支付。附件十：竣工付款支付凭证竣工付款支付凭证应由承包方在工程验收合格后提供，包括竣工付款的金额、支付时间等，经发包方审核无误后支付。附件十一：质量保证金支付凭证质量保证金支付凭证应由承包方提供，包括质量保证金的金额、支付时间等，经发包方审核无误后支付。附件十二：违约行为及责任认定标准违约行为及责任认定标准应详细列明合同双方在履行合同过程中可能发生的违约行为，以及相应的责任认定标准和违约赔偿金额。附件十三：争议解决机构协议争议解决机构协议应明确双方在发生争议时选择的争议解决机构，包括调解机构、仲裁委员会或者人民法院。附件十四：诉讼管辖法院确认书诉讼管辖法院确认书应明确双方在发生争议时选择的诉讼管辖法院，以确保诉讼程序的顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定完成工程施工，导致工程进度延误。2.承包方未按照合同约定保证工程质量，导致工程质量问题。3.承包方未按照合同约定采取施工安全措施，导致安全事故发生。4.发包方未按照合同约定支付合同价格，导致承包方施工受到影响。5.发包方未按照合同约定提供施工所需条件，导致工程施工无法正常进行。违约的责任认定标准：1.违约方应承担因违约行为导致的直接经济损失。2.违约方应承担因违约行为导致的间接经济损失。3.违约方应承担因违约行为导致的合同履行延迟所产生的额外费用。4.违约方应按照合同约定支