2024年度标准建筑工程劳务分包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度标准建筑工程劳务分包协议版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同文件1.3术语定义2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容3.劳务分包范围3.1分包内容3.2分包界限3.3分包不包括事项4.劳务人员与管理4.1劳务人员配置4.2劳务人员培训4.3劳务人员管理5.工程质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误6.3工期提前7.合同价格与支付7.1合同价格7.2支付方式7.3支付时间8.安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果13.合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件14.其他条款14.1信息保密14.2法律适用14.3争议解决14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方1.2合同文件本合同文件包括合同、附件以及双方协商一致的其他文件。附件包括：（1）工程概述；（2）劳务分包范围；（3）劳务人员与管理；（4）工程质量与验收；（5）工程进度与工期；（6）合同价格与支付；（7）安全生产与环保；（8）违约责任与争议解决；（9）合同的变更与终止；（10）保密条款；（11）不可抗力；（12）合同的生效、变更与解除；（13）其他条款。1.3术语定义本合同中下列术语具有如下含义：（1）标准建筑工程：指按照国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的标准进行的建设工程。（2）劳务分包：指乙方将其拥有的劳务资源分包给甲方，由甲方支付劳务费用，并按照约定的标准完成工程的建设。（3）工程质量：指工程满足国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的质量要求。（4）工程进度：指工程按照约定的时间表和进度计划进行建设。（5）合同价格：指甲方支付给乙方的劳务费用，包括合同总价和合同调整价。（6）安全生产：指在工程建设过程中，采取有效措施，确保人员安全和设备完好，防止事故发生。（7）环保：指在工程建设过程中，遵守国家环保法律法规，保护环境，确保工程建设对环境的影响降到最低。（8）违约责任：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。（9）争议解决：指合同履行过程中发生的争议，甲乙双方通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任（1）制定并执行施工现场安全生产规章制度；（2）对施工人员进行安全教育和培训；（3）定期进行安全检查，发现问题及时整改；（4）配备必要的安全生产设施和器材；（5）严格按照施工方案和安全技术措施进行施工；（6）发生事故时，及时组织救援并报告甲方。8.2安全防护措施（1）在高处作业时，设置安全防护网、防护栏杆等；（2）对施工现场的电气设备进行定期检查和维护；（3）对施工机械进行定期检查、维修和保养；（4）为施工人员提供符合安全标准的个人防护用品；（5）在施工现场设置明显的安全警示标志；（6）加强对易燃、易爆、有毒、有害等危险物品的管理。8.3环保要求（1）合理规划施工现场，确保施工场地符合环保要求；（2）对施工现场进行定期清理，保持环境卫生；（3）妥善处理废弃物和废水，防止污染环境；（4）严格按照规定使用施工材料，减少对环境的影响；（5）对施工过程中的噪声、扬尘等进行有效控制；（6）发生环保事故时，及时采取措施进行处理并报告甲方。第九条违约责任与争议解决9.1违约责任一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。9.2争议解决方式合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与终止10.1合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同终止合同履行完毕或者甲乙双方协商一致终止合同的，本合同即告终止。合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，并将施工场地清理干净。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。商业秘密包括：合同价格、合同内容、甲方客户信息等；技术秘密包括：施工技术、工艺、配方等。11.2保密期限甲乙双方对对方的商业秘密和技术秘密的保密期限，自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约责任一方违反保密义务的，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者部分履行，甲乙双方应立即通知对方，并采取适当措施减少损失。不可抗力事件影响消除后，甲乙双方应尽快恢复合同履行。第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同解除条件合同解除应经甲乙双方协商一致。合同解除后，甲乙双方应按照本合同约定办理相关手续。第十四条其他条款14.1信息保密甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。1第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程概述详细描述工程名称、工程地点、工程内容等基本信息。附件2：劳务分包范围明确分包内容、分包界限以及分包不包括的事项。附件3：劳务人员与管理包含劳务人员配置、培训和管理的相关规定。附件4：工程质量与验收详细列出质量标准、验收程序和质量问题处理的方式。附件5：工程进度与工期说明工程进度计划、工期延误和工期提前的条款。附件6：合同价格与支付具体列出合同价格、支付方式和支付时间的规定。附件7：安全生产与环保明确安全生产责任、安全防护措施和环保要求。附件8：违约责任与争议解决详细说明违约行为及责任认定标准。附件9：合同的变更与终止规定合同变更、终止的条件和程序。附件10：保密条款列出保密内容、保密期限和违约责任的条款。附件11：不可抗力说明不可抗力事件的定义和不可抗力后果的处理。附件12：合同的生效、变更与解除详细描述合同生效、变更和解除的条件和程序。附件13：其他条款包括信息保密、法律适用和争议解决等条款。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成工程任务或未达到质量标准。2.乙方未按照约定时间完成工程或导致工期延误。3.乙方未按照约定支付合同价款或支付时间延误。4.乙方未履行保密义务，泄露甲方的商业秘密和技术秘密。5.乙方未遵守安全生产和环保规定，导致事故发生。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.依据法律规定和合同约定，对违约方进行赔偿。3.违约方承担因违约所产生的额外费用和损失。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成工程，导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，并承担因工期延误而产生的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.标准建筑工程：指按照国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的标准进行的建设工程。2.劳务分包：指乙方将其拥有的劳务资源分包给甲方，由甲方支付劳务费用，并按照约定的标准完成工程的建设。3.工程质量：指工程满足国家标准、行业标准以及甲乙双方约定的质量要求。4.工程进度：指工程按照约定的时间表和进度计划进行建设。5.合同价格：指甲方支付给乙方的劳务费用，包括合同总价和合同调整价。6.安全生产：指在工程建设过程中，采取有效措施，确保人员安全和设备完好，防止事故发生。7.环保：指在工程建