承揽组装厂房外墙涂料工程合同-合同范本

合同编号：__________承揽组装厂房外墙涂料工程合同甲方（委托方）：__________乙方（承揽方）：__________第一条工程内容1.1工程名称：_______组装厂房外墙涂料工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程单价：_______元/平方米1.5工程总价：_______元（大写：____________________________）第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及相关技术要求进行施工。2.2乙方应保证涂料工程的施工质量，确保涂料工程的观感、防霉、防碱、抗裂、耐洗刷等功能达到甲方的要求。2.3工程验收标准：按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）及甲方要求进行。第三条施工期限3.1工程开工日期：_______年_______月_______日3.2工程竣工日期：_______年_______月_______日第四条付款及结算4.1甲方按照工程进度支付工程款，付款比例为：（1）工程开工后七个工作日内支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后支付合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质量保证金，工程验收合格后一个月内无质量问题支付。4.2乙方应提供正规发票，税费由乙方承担。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，每延迟一天，应向乙方支付合同总价款的千分之五的违约金。5.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的，乙方有权要求甲方支付停工、窝工期间的费用。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1乙方应按照甲方要求进行施工，确保施工安全，防止安全事故的发生。如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任。7.2乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方许可，不得将甲方的技术资料、图纸等泄露给第三方。7.3甲方应按照约定时间支付工程款，否则乙方有权停止施工。7.4双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。8.2合同的变更或解除应书面签订，经双方协商一致并报原合同审批机关批准。第九条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意合同的签订主体资格，确保甲方为合法的房地产开发商或业主，乙方为具有相应资质的涂料施工企业。2.明确工程内容、工程质量、施工期限等关键条款，确保双方的权利和义务。3.注意付款及结算条款，约定清晰的付款时间、比例和方式，确保工程款的及时支付。4.明确违约责任，包括延迟履行、不履行等情况下的违约金支付及责任承担。5.约定争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。6.注意合同的生效、变更和解除条件，确保合同的合法性和有效性。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：用于标识合同的唯一编号，便于合同的管理和查询。2.甲方：指委托乙方进行涂料工程施工的房地产开发商或业主。3.乙方：指承担涂料工程施工的具有相应资质的企业。4.工程内容：指合同约定的涂料工程施工的具体内容，包括工程名称、工程地点、工程规模等。5.工程质量：指涂料工程施工的质量要求，包括观感、防霉、防碱、抗裂、耐洗刷等功能。6.施工期限：指合同约定的工程施工完成的时间限制。7.付款及结算：指合同约定的甲方支付工程款的方式、时间及比例。8.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的违约责任，如支付违约金等。9.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决争议的途径。10.合同生效、变更和解除：指合同的生效条件、变更条件和解除条件，以及相关的法律程序。特殊应用场合及补充条款：1.甲方为政府部门或国有企业，乙方需按照相关法律法规和政策要求，进行合规性施工，确保工程质量符合政府规定的要求。补充条款：乙方在施工过程中，需按照政府相关部门的要求，办理相关手续，如办理施工许可、安全许可等。2.甲方为外资企业，乙方需按照国际惯例和外资企业的要求，进行施工，确保工程质量符合外资企业的标准。补充条款：乙方在施工过程中，需按照外资企业的要求，使用符合国际标准的材料和设备，并按照外资企业的施工工艺进行施工。3.工程位于自然保护区或历史文化名城，乙方需按照相关法律法规和保护要求，进行环保施工，保护周边环境。补充条款：乙方在施工过程中，需遵守相关环保法规，使用环保材料和设备，并采取措施保护周边环境。4.工程在施工过程中，因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致施工无法正常进行，双方需协商解决。补充条款：双方约定不可抗力事件的范围和处理方式，如停工、窝工等，并明确相关的责任承担。附件列表：1.施工图纸和施工方案2.涂料材料的规格和型号3.施工工艺流