2024临建项目分包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024临建项目分包合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方1.4项目1.5临建项目1.6分包工程第二条合同范围及内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的规模2.4分包工程的工期第三条合同价格3.1合同总价3.2合同价款的支付3.3价格调整3.4价格争议的解决第四条合同履行4.1分包方的义务4.2承包方的义务4.3发包方的义务4.4合同的变更4.5合同的终止第五条质量控制5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题的处理第六条安全文明施工6.1安全生产6.2文明施工6.3安全事故的处理第七条进度管理7.1施工进度计划7.2进度监督7.3进度延误的处理第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备的质量第九条沟通协调9.1沟通协调机制9.2信息交流9.3争议解决第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任的具体规定10.3违约金的计算方式第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序11.3诉讼管辖第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的解除条件第十三条合同的附件13.1附件的构成13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3合同的份数14.4合同的签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即本项目的主人或者项目管理部门。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，承担分包工程实施、质量保证、安全文明施工等义务的一方，即本项目的分包商。1.3分包方分包方是指根据本合同约定，接受承包方的分包，负责分包工程的实施、质量保证、安全文明施工等义务的一方，即本项目的分包商。1.4项目项目是指根据本合同约定，由发包方、承包方和分包方共同实施的建设项目，包括临建项目的规划、设计、施工、验收等各个阶段。1.5临建项目临建项目是指为满足项目临时办公、生产、生活等需要，按照合同约定由承包方和分包方负责建设的临时建筑物及设施。1.6分包工程分包工程是指根据本合同约定，由承包方将其承担的工程中的部分工程分包给分包方实施的建设工程。第二条合同范围及内容2.1分包工程的范围分包工程的具体范围包括但不限于：临建项目的土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。具体工程范围详见合同附件。2.2分包工程的内容分包工程的内容包括但不限于：分包工程的施工、质量保证、安全文明施工、工程资料的编制和提交等。具体内容详见合同附件。2.3分包工程的规模分包工程的规模根据项目实际需要和合同约定确定，具体规模详见合同附件。2.4分包工程的工期分包工程的工期根据项目计划和合同约定确定，具体工期详见合同附件。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方根据合同约定，完成分包工程所需的全部费用，包括工程款、措施费、规费、税金等。合同总价详见合同附件。3.2合同价款的支付合同价款的支付按照合同约定的付款节点和比例进行，具体支付方式详见合同附件。3.3价格调整合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致合同价款发生变化，按照合同约定的价格调整条款进行调整。3.4价格争议的解决合同履行过程中，如发生价格争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。第四条合同履行4.1分包方的义务分包方应按照合同约定，全面履行分包工程的实施、质量保证、安全文明施工等义务，确保分包工程按期完成，并符合合同约定的质量标准。4.2承包方的义务承包方应按照合同约定，提供分包工程所需的施工图纸、技术资料、施工场地、施工设备等资源，并对分包方的施工过程进行监督和管理，确保分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求。4.3发包方的义务发包方应按照合同约定，及时支付合同价款，提供施工所需的相关手续和条件，并对分包工程的质量、安全、进度等提供必要的支持。4.4合同的变更合同履行过程中，如发生合同变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。4.5合同的终止合同履行过程中，如发生合同终止情况，双方应按照合同约定的终止条款进行处理，并办理相关手续。第五条质量控制5.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2质量监督承包方和分包方应共同对分包工程的质量进行监督，确保分包工程的质量满足合同约定。5.3质量问题的处理分包工程如发生质量问题，承包方和分包方应按照合同约定的质量保证条款进行处理，确保工程质量得到及时修复和保障。第六条安全文明施工6.1安全生产分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，加强施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全生产。6.2文明施工分包方应遵守施工现场的文明施工规定，做到文明施工，确保施工现场的整洁、有序。6.3安全事故的处理分包工程如发生安全事故，分包方应立即报告承包方和发包方，并按照合同约定的第八条材料与设备8.1材料供应承包方应按照合同约定，负责分包工程所需材料的采购、供应和保管。分包方应确保材料的质量、数量和供应时间满足施工需要。8.2设备供应承包方应按照合同约定，负责分包工程所需设备的采购、供应和保管。分包方应确保设备的质量、数量和供应时间满足施工需要。8.3材料与设备的质量分包方应按照合同约定，对承包方提供的材料和设备进行检验，确保其质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。第九条沟通协调9.1沟通协调机制合同各方应建立有效的沟通协调机制，确保项目顺利实施。合同各方应定期召开项目协调会议，及时解决项目实施过程中的问题。9.2信息交流合同各方应保持畅通的信息交流，及时传递施工图纸、技术资料、施工计划等相关信息，确保项目实施的顺利进行。9.3争议解决合同履行过程中，如发生争议，各方应友好协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。第十条违约责任10.1违约行为合同各方应严格履行合同义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。10.2违约责任的具体规定违约责任的具体规定详见合同附件。10.3违约金的计算方式违约金的计算方式详见合同附件。第十一条争议解决11.1争议的解决方式合同履行过程中，如发生争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.2仲裁程序仲裁程序详见合同附件。11.3诉讼管辖如各方选择诉讼解决争议，诉讼管辖法院为合同约定的法院。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同的生效条件本合同自合同各方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更程序合同履行过程中，如发生合同变更，各方应签订书面变更协议，作为本合同的附件。12.3合同的解除条件合同解除的条件详见合同附件。第十三条合同的附件13.1附件的构成合同附件包括：合同图纸、技术资料、施工计划、工程量清单、材料设备供应清单等。13.2附件的有效性附件与本合同具有同等法律效力，合同各方应严格履行附件约定的义务。第十四条其他条款14.1保密条款合同各方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数本合同一式肆份，发包方、承包方、分包方各执壹份，具同等法律效力。14.4合同的签署日期本合同自签字盖章之日起生效。签字日期为合同的签署日期。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸详细描述了分包工程的平面布局、立面设计、结构施工图、安装施工图等内容，是分包方进行施工的依据。附件二：技术资料附件三：施工计划详细阐述了分包工程的施工进度计划、施工组织设计、施工措施等，是分包方进行施工的时间和过程安排。附件四：工程量清单列出了分包工程所需的全部材料、设备、劳动力等工程量，用于成本控制和进度管理。附件五：材料设备供应清单附件六：质量保证协议明确了分包方对分包工程质量的责任和义务，以及质量问题的处理程序。附件七：安全生产协议规定了分包方在施工过程中的安全生产责任、安全措施、安全事故处理等内容。附件八：文明施工协议明确了分包方在施工过程中的文明施工要求，包括施工现场的管理和环境保护等。附件九：违约责任认定协议附件十：争议解决协议明确了争议解决的程序和方式，包括仲裁或诉讼的管辖规定。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定时间完成分包工程，造成工期延误。2.分包方使用不符合合同约定的材料和设备，影响工程质量。3.分包方在施工过程中出现安全事故，未及时报告和处理。4.承包方未按合同约定时间支付合同价款，导致分包方施工受阻。5.发包方未按合同约定提供施工场地和条件，影响分包工程的正常实施。违约责任认定标准：1.对于工期延误，按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。2.对于工程质量问题，分包方应负责修复并承担修复费用。3.对于安全事故，分包方应承担相应的安全事故赔偿责任。4.对于支付违约，按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。5.对于场地和条件违约，根据实际情况进行合理的赔偿。示例说明：如果分包方未按合同约定时间完成分包工程，造成工期延误，分包方应按照合同约定的违约金计算方式向承包方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同主体之间为完成分包工程所达成的权利义务关系。2.分包工程：指承包方将其承担的工程中的部分工程分包给分包方实施的建设工程。3.工期：指分包工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。4.合同价款：指承包方与分包方约定的分包工程完成的总价格。