2024体育场馆工程劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024体育场馆工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3工程概况第二条劳务分包内容2.1分包范围2.2分包方式2.3分包工程量第三条合同价格3.1总价条款3.2价格调整3.3支付方式第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3验收标准第六条安全生产6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条劳务人员管理7.1劳务人员配备7.2技能要求7.3劳务人员培训第八条材料供应8.1材料采购8.2材料验收8.3材料保管第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3赔偿限额第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁或诉讼第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条辅助条款13.1合同的副本13.2合同的保管13.3合同的修改第十四条其他事项14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方分包方为（分包方全称），具备相关资质，愿意承担体育场馆工程劳务分包的相关工作。1.2总包方总包方为（总包方全称），具备相关资质，负责整个体育场馆工程的建设和管理。1.3工程概况工程名称为（体育场馆工程名称），位于（工程地点），工程内容包括（具体工程内容），工程规模为（工程规模描述）。第二条劳务分包内容2.1分包范围分包方同意按照总包方的要求，完成（分包工作内容）等相关工作。2.2分包方式分包方应采用（分包方式，如：现场施工、远程管理等）进行工作。2.3分包工程量分包方应完成的工程量为（工程量具体描述），工程时间安排为（工程时间安排描述）。第三条合同价格3.1总价条款本合同总价为（合同总价），分包方应按照约定的工作量和工作质量，完成分包工作。3.2价格调整合同执行过程中，如遇市场行情变化等原因，需要对合同价格进行调整的，双方可协商确定新的价格。3.3支付方式总包方应在分包方完成相应工作后，按照约定的时间和比例支付分包费用。具体支付方式为（支付方式，如：银行转账、现金支付等）。第四条工期要求4.1开工日期分包方应按照总包方的要求，在（开工日期）开始进行工作。4.2竣工日期分包方应保证在（竣工日期）前完成所有分包工作。4.3工期延误如分包方因自身原因导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1工程质量分包方应保证分包工程的质量和安全，符合国家相关法规、标准和规范的要求。5.2材料质量分包方应按照总包方的要求，采购、使用合格的材料，并提供相应的质量证明文件。5.3验收标准分包工程应按照约定的标准进行验收，如验收不合格的，分包方应负责整改直至达到验收标准。第六条安全生产6.1安全生产责任分包方应全面负责分包工程的安全生产，确保工程顺利进行。6.2安全防护措施分包方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场的安全。6.3安全事故处理如分包工程发生安全事故的，分包方应立即报告总包方，并按照相关法律法规进行处理。因分包方原因导致的安全事故，分包方应承担全部责任和相应的赔偿责任。第八条材料供应8.1材料采购分包方应根据总包方的要求，负责采购、运输、保管和使用施工材料。8.2材料验收分包方应在材料到达施工现场后，及时通知总包方进行验收。总包方应在验收合格后，同意分包方使用该材料。8.3材料保管分包方应负责对已验收合格的材料进行妥善保管，防止材料损失、损坏或被盗。第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担分包方应按照合同约定，承担因违约行为导致的损失赔偿责任。9.3赔偿限额分包方应按照合同约定的赔偿限额，承担违约责任。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，双方同意向（调解机构名称）申请调解。10.3仲裁或诉讼如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更的，应以书面形式签订补充协议，经双方盖章后生效。11.3合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。合同解除后，分包方应按照合同约定，承担相应的责任。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同解除或终止履行之日止。12.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条辅助条款13.1合同的副本本合同一式两份，双方各执一份。13.2合同的保管双方均应妥善保管本合同，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。13.3合同的修改本合同的任何修改、补充均应以书面形式进行，经双方盖章后生效。第十四条其他事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同解除后的处理合同解除后，分包方应立即停止工作，并按照总包方的要求，妥善处理与分包工作有关的遗留问题。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：体育场馆工程设计图纸详细要求：包含所有工程设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸。附件说明：图纸应清晰、完整，能够准确指导分包方的施工工作。附件二：施工方案和施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工组织设计及相关施工技术文件。附件说明：文件应详细说明施工过程中的各项技术要求和管理组织措施，确保施工顺利进行。附件三：工程量清单详细要求：包含分包工程的所有工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。附件说明：清单应准确反映分包工程的实际工作量，作为支付分包费用的依据。附件四：材料供应清单详细要求：包含分包工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等。附件说明：清单应明确材料的供应要求，确保分包方能够按时获得合格的材料。附件五：安全生产措施及应急预案详细要求：包含施工现场的安全生产措施、应急预案及相关安全管理制度。附件说明：文件应详细规定施工现场的安全防护措施、事故应急预案等，保障施工现场的安全。附件六：劳务人员名单及资质证明详细要求：包含分包方派遣的劳务人员名单、身份证复印件、资质证明等。附件说明：名单应明确劳务人员的身份和资质，确保分包方派遣合格的劳务人员参与施工。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定时间完成分包工作。2.分包方使用不合格的材料或施工工艺。3.分包方未按照设计图纸或施工方案施工。4.分包方未按照约定支付材料费用或劳务费用。5.总包方未按照约定时间支付分包费用。6.总包方提供的设计图纸或施工条件不符合合同要求。违约责任认定标准：1.分包方未按照约定时间完成分包工作的，应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金或赔偿因工期延误导致的损失。2.分包方使用不合格的材料或施工工艺的，应负责整改并及时更换合格材料，造成损失的应承担赔偿责任。3.分包方未按照设计图纸或施工方案施工的，应按照合同约定承担整改责任，并承担因整改导致的额外费用。4.分包方未按照约定支付材料费用或劳务费用的，应按照合同约定承担违约责任，如支付滞纳金或赔偿因此导致的损失。5.总包方未按照约定时间支付分包费用的，应按照合同约定支付违约金或赔偿因延迟支付导致的损失。6.总包方提供的设计图纸或施工条件不符合合同要求的，应负责整改并承担因整改导致的额外费用。示例说明：如果分包方未按照约定时间完成分包工作，导致工程延期，分包方应按照合同约定支付违约金，同时赔偿因工期延误导致的总包方损失，如租赁设备费用、人工费用等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同解除：指合同双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.赔偿责任：指因违约行为导致的损失，违约方应承担的赔偿责任。5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。7.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密的义务。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并