2024年土方工程分包标准协议范例版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年土方工程分包标准协议范例版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围及内容1.3分包工程地点与工期2.工程质量与标准2.1工程质量要求2.2工程验收标准2.3工程变更处理3.分包费用及支付3.1工程总价3.2工程款支付方式及时间3.3工程进度款支付3.4工程增减款项处理4.分包工程的技术与支持4.1技术交底4.2施工图纸及技术文件的提供4.3工程质量问题的处理5.安全生产与管理5.1安全生产责任5.2安全事故的处理5.3环境保护与文明施工6.分包商的责任与义务6.1分包商的施工责任6.2分包商对工程材料的管理6.3分包商的现场管理7.总包方的责任与义务7.1总包方的监督与检查7.2总包方对分包商的协调与支持7.3总包方的工程保修责任8.违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为及责任8.2总包方的违约行为及责任8.3违约赔偿方式及金额9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2仲裁或诉讼地点及适用法律9.3争议解决的时间限制10.合同的变更与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同终止的条件与程序10.3合同终止后的相关处理11.保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护期限11.3违反保密条款的责任12.合同的生效、解除与失效12.1合同生效的条件12.2合同解除的条件与程序12.3合同失效的条件与后果13.其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的语文版本14.签署页14.1合同双方授权代表签字14.2合同签署日期14.3合同副本份数及分发说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2甲方为工程项目的总承建方，负责整个工程项目的管理与协调。1.1.3乙方为具有相应资质的土方工程专业分包商，负责按照本合同约定完成土方工程施工。1.2分包工程范围及内容1.2.1本合同约定的分包工程为位于____的土方工程施工，包括但不限于土方开挖、运输、回填、排水、平整等工作内容。1.2.2分包方应按照总包方的要求，提供合格的土方工程，并确保工程质量满足施工图纸及相关规范要求。1.3分包工程地点与工期1.3.1工程地点为____，具体施工区域由总包方指定。1.3.2工程计划开工日期为____，计划竣工日期为____。实际开工日期及竣工日期以总包方书面通知为准。1.3.3分包方应按照施工进度计划及时完成工程，如有延期，分包方应承担相应的违约责任。第二条工程质量与标准2.1工程质量要求2.1.1分包方应按照中国现行的施工规范、标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。2.1.2工程质量应满足土方工程相关验收规范，经总包方或其指定的验收机构验收合格。2.2工程验收标准2.2.1工程验收依据为国家及地方土方工程验收规范、标准及设计文件要求。2.2.2分包方应在工程竣工后，向总包方提交完整的工程资料，包括施工记录、检验报告等，以供验收。2.3工程变更处理2.3.1如施工过程中发生设计变更，分包方应根据总包方的要求及时调整施工方案，并报总包方审批。2.3.2因变更产生的额外费用，按照双方约定处理。第三条分包费用及支付3.1工程总价3.1.1本工程土方工程施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），具体金额以附件一《工程量清单》为准。3.1.2分包方完成工程后，应按照合同约定提供完整的工程资料，以便甲方进行工程量的核实。3.2工程款支付方式及时间3.2.1工程款支付采用按工程进度分阶段支付的方式。3.2.2每阶段工程完成后，经总包方验收合格，应在验收报告出具后14日内支付该阶段工程款项的80%。3.2.3工程验收合格并办理了移交手续后，支付剩余的20%工程款项。3.3工程进度款支付3.3.1工程进度款支付申请应由分包方向总包方提出，并提供相应的工程进度证明材料。3.3.2总包方应在收到进度款支付申请后14日内审批，并支付相应的工程进度款。3.4工程增减款项处理3.4.1如施工过程中发生工程量增减，按照实际完成的工程量计算增减款项。3.4.2增减款项的计算和支付，应在本合同约定的付款周期内办理。第四条分包工程的技术与支持4.1技术交底4.1.1总包方应在工程开工前组织技术交底会，向分包方详细介绍工程特点、施工要求及质量标准等内容。4.1.2分包方应充分理解并掌握技术交底内容，严格按照要求进行施工。4.2施工图纸及技术文件的提供4.2.1总包方应向分包方提供完整的施工图纸及技术文件，包括设计说明书、施工图纸、施工规范等。4.2.2分包方应妥善保管施工图纸及技术文件，并按照其要求进行施工。4.3工程质量问题的处理4.3.1分包方在施工过程中发现工程质量问题，应立即停止施工，并向总包方报告。4.3.2总包方应组织相关人员进行调查处理，分包方应根据要求采取措施，确保工程质量。第五条安全生产与管理5.1安全生产责任5第八条违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为及责任8.1.1分包方如未按照合同约定完成工程，应向总包方支付违约金，违约金为合同总价的1%。8.1.2分包方如未按照合同约定时间完成工程，每延误一天，应向总包方支付合同总价0.5‰的违约金。8.1.3分包方如违反合同约定，使用不合格的材料或工程质量不符合标准，应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。8.2总包方的违约行为及责任8.2.1总包方如未按照合同约定时间支付工程款，应向分包方支付违约金，违约金为应支付工程款的1%。8.2.2总包方如违反合同约定，导致分包方无法正常施工，应承担由此产生的额外费用。8.3违约赔偿方式及金额8.3.1违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。8.3.2违约赔偿金额的计算和支付，应在本合同约定的付款周期内办理。第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律9.2.1争议解决的地点为合同签订地。9.2.2适用法律为中华人民共和国法律。9.3争议解决的时间限制9.3.1任何一方在发现争议时，应立即通知对方，并尽快启动争议解决程序。9.3.2争议解决的时间限制为自争议发生之日起六个月。第十条合同的变更与终止10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、时间及费用等事项。10.2合同终止的条件与程序10.2.1合同终止的条件如下：10.2.1.1工程全部完成，并经总包方验收合格。10.2.1.2双方协商一致，并签订书面终止协议。10.2.2合同终止的程序：10.2.2.1双方应在合同终止后办理相关手续，包括工程资料的移交、工程款的结算等。10.2.2.2合同终止后，分包方应继续承担合同终止前的违约责任。10.3合同终止后的相关处理10.3.1合同终止后，分包方应按照总包方的要求，完成剩余的工程及修复工作。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定应予以保密的信息。11.1.2保密信息的范围还包括双方在合同执行过程中获取的对方的商业秘密。11.2保密信息的保护期限11.2.1保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后三年。11.3违反保密条款的责任11.3.1如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二条合同的生效、解除与失效12.1合同生效的条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2合同解除的条件与程序12.2.1合同解除的条件如下：12.2.1.1双方协商一致，并签订书面解除协议。12.2.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.2.2合同解除的程序：12.2.2.1双方应在合同解除后办理相关手续，包括工程资料的移交、工程款的结算等。1第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出土方工程的分包工程量，包括土方开挖、运输、回填、排水、平整等工作内容的具体数量和单位工程造价。附件二：《施工图纸》提供完整的土方工程施工图纸，包括设计说明书、施工图纸、施工规范等，以指导分包方的施工工作。附件三：《技术交底会议纪要》记录技术交底会议的内容，包括工程特点、施工要求及质量标准等，作为分包方施工的依据。附件四：《工程进度计划》详细列出工程进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间及工程款项的支付时间表。附件五：《安全生产措施方案》提供安全生产措施方案，包括安全生产责任、安全事故的处理、环境保护与文明施工等内容。附件六：《分包商资质证明文件》提供分包商的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等相关文件，以证明分包商具备相应的施工能力。附件七：《总包方授权代表证明文件》提供总包方授权代表的相关文件，包括授权书、身份证明等相关文件，以证明其有权代表总包方签订本合同。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定时间完成工程，导致工程延期。2.分包方使用不合格的材料或工程质量不符合标准。3.总包方未按照合同约定时间支付工程款。4.总包方违反合同约定，导致分包方无法正常施工。违约责任认定标准：1.违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。2.违约赔偿金额的计算和支付，应在本合同约定的付款周期内办理。示例说明：如果分包方未按照合同约定时间完成工程，导致工程延期，分包方应向总包方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×1%。如果分包方使用不合格的材料或工程质量不符合标准，分包方应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包商：指具有相应资