2024年外墙保温施工专项分包合同范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墙保温施工专项分包合同范本版本合同目录一览1.分包工程范围1.1外墙保温系统的施工1.2施工材料的供应1.3施工工具和设备的提供2.分包工程的施工质量2.1施工质量标准2.2施工过程中的质量控制2.3工程验收和质量保证3.分包工程的施工进度3.1施工工期的约定3.2施工进度的汇报和协调3.3工期延误的处理4.分包工程的施工安全4.1施工安全措施的制定和执行4.2安全事故的处理4.3施工现场的安全管理5.分包工程的施工费用5.1工程价款的支付5.2工程变更的费用调整5.3工程结算和付款方式6.分包工程的技术支持和培训6.1技术支持和培训的内容6.2技术支持和培训的时间安排6.3技术支持和培训的费用承担7.分包工程的责任和义务7.1分包商的责任和义务7.2发包方的责任和义务7.3第三方责任和义务8.分包工程的变更和解除8.1变更的条件和程序8.2解除的条件和程序8.3变更和解除的法律后果9.分包工程的争议解决9.1争议解决的途径9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.3仲裁或诉讼的适用法律10.分包工程的违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的具体承担10.3违约责任的免除11.分包工程的不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力的通知和证明11.3不可抗力的后果处理12.分包工程的解除和终止12.1解除和终止的条件12.2解除和终止的程序12.3解除和终止后的权利和义务处理13.分包工程的保密条款13.1保密信息的范围和内容13.2保密信息的保护措施和期限13.3违反保密条款的责任和后果14.分包工程的适用法律和争议解决14.1适用法律的确定14.2争议解决的途径和地点14.3适用法律的解释和适用第一部分：合同如下：第一条：分包工程范围1.1外墙保温系统的施工分包商应按照发包方提供的设计图纸和施工规范，完成外墙保温系统的施工工作。包括保温层材料的安装、粘结层的施工、锚固件的安装、防潮层的施工以及外饰面层的施工等。1.2施工材料的供应分包商应负责供应施工过程中所需的一切材料，包括但不限于保温板材、粘结砂浆、锚固件、防潮层材料、外饰面层材料等。分包商应确保所供应的材料符合国家及行业的相关标准和规定。1.3施工工具和设备的提供分包商应提供施工过程中所需的全部工具和设备，并保证其安全、可靠、有效。分包商应对施工工具和设备进行定期维护和保养，确保其处于良好状态。第二条：分包工程的施工质量2.1施工质量标准分包商应按照发包方提供的设计图纸、施工规范及国家、行业相关标准进行施工，确保工程质量符合规定。2.2施工过程中的质量控制分包商应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格控制。工程质量控制包括但不限于材料检验、施工过程检查、隐蔽工程验收等。2.3工程验收和质量保证分包商应按照合同约定时间完成工程，并配合发包方进行工程验收。工程验收合格后，分包商应提供相应的质量保证资料，并承诺在保修期内对出现的质量问题负责维修和更换。第三条：分包工程的施工进度3.1施工工期的约定分包商应按照合同约定的工期完成工程。如因分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。3.2施工进度的汇报和协调分包商应定期向发包方汇报施工进度，如有影响工期的因素，分包商应及时通知发包方，并采取措施予以解决。3.3工期延误的处理如分包商不能按照约定工期完成工程，应承担违约责任。具体违约责任按照合同约定执行。第四条：分包工程的施工安全4.1施工安全措施的制定和执行分包商应制定施工安全措施，并严格执行。分包商应对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全。4.2安全事故的处理如在施工过程中发生安全事故，分包商应立即报告发包方，并按照相关规定处理。分包商应承担相应的安全事故责任。4.3施工现场的安全管理分包商应负责施工现场的安全管理，包括施工现场的治安、环保、消防等方面。分包商应遵守相关法律法规，确保施工现场的安全。第五条：分包工程的技术支持和培训5.1技术支持和培训的内容分包商应在施工前对发包方指定的人员进行技术支持和培训，使其掌握施工工艺、操作规程及质量要求等。5.2技术支持和培训的时间安排技术支持和培训应在合同签订后10个工作日内完成。5.3技术支持和培训的费用承担技术支持和培训的费用包含在合同总价款内。第六条：分包工程的责任和义务6.1分包商的责任和义务分包商应按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。分包商应对施工过程中的问题及时解决，确保工程顺利进行。6.2发包方的责任和义务发包方应按照合同约定支付工程价款，并提供施工所需的场地、资料等相关条件。发包方应对分包商施工过程中的问题给予协助和支持。6.3第三方责任和义务如工程涉及第三方权益，第三方应予以配合，如造成损失，应承担相应责任。第八条：分包工程的变更和解除8.1变更的条件和程序合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程变更，双方应协商一致，并按照约定的程序进行变更。变更内容应明确记载在合同补充协议中。8.2解除的条件和程序合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，双方应协商一致，并按照约定的程序解除合同。解除合同后，分包商应按照合同约定承担相应的责任。8.3变更和解除的法律后果合同变更或解除后，双方应按照合同约定和补充协议约定处理变更或解除产生的权利义务关系。如因变更或解除导致合同价款调整，双方应协商确定调整后的价款。第九条：分包工程的争议解决9.1争议解决的途径合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点和法院合同签订地人民法院具有管辖权。9.3仲裁或诉讼的适用法律双方同意适用中华人民共和国法律解决争议。第十条：分包工程的违约责任10.1违约行为的认定双方违反合同约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。10.2违约责任的具体承担违约方应按照合同约定和补充协议约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任的免除双方同意，如因不可抗力导致一方不能履行合同，经双方协商一致，可以免除该方的违约责任。第十一条：分包工程的不可抗力11.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的通知和证明一方因不可抗力导致不能履行合同的，应立即通知对方，并提供相关证明文件。11.3不可抗力的后果处理因不可抗力导致合同不能履行或者部分履行，双方应协商确定合同的履行方式、时间、费用等事项。如不可抗力持续发生，导致合同不能履行至合同终止，双方应协商确定合同的终止及后果处理。第十二条：分包工程的解除和终止12.1解除和终止的条件合同履行过程中，发生合同约定的解除和终止条件时，双方应按照约定解除或终止合同。12.2解除和终止的程序双方应协商确定解除或终止合同的程序，并办理相关手续。12.3解除和终止后的权利和义务处理合同解除或终止后，分包商应按照合同约定和补充协议约定处理工程尾款、设备归还、资料移交等事项。双方同意按照合同约定承担解除或终止后的权利和义务。第十三条：分包工程的保密条款13.1保密信息的范围和内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密信息。13.2保密信息的保护措施和期限双方同意采取合理措施保护保密信息，保密期限为合同终止后五年。13.3违反保密条款的责任和后果一方违反保密条款的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条：分包工程的适用法律和争议解决14.1适用法律的确定双方同意适用中华人民共和国法律解决本合同争议。14.2争议解决的途径和地点双方同意通过友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3适用法律的解释和适用双方同意本合同及补充协议的解释和适用应符合中华人民共和国法律的解释和适用原则。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸：包括外墙保温系统的详细设计图纸，施工规范，以及相关技术文件。2.施工方案：详细描述外墙保温系统的施工步骤，工艺流程，以及质量控制措施等。3.材料供应清单：列明分包商需要供应的所有材料名称，规格，数量，以及质量标准等。4.施工工具和设备清单：列明分包商需要提供的施工工具和设备名称，型号，数量等信息。5.施工安全措施方案：包括施工现场的安全管理计划，安全事故应急预案等。6.培训资料：包括分包商对发包方指定人员的培训计划，培训教材等。7.工程验收标准：明确工程验收的标准和程序，以及质量保证措施等。8.合同补充协议：包括合同变更，解除的条件和程序，以及违约责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：分包商未能按照合同约定的工期完成工程，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金，以及因工期延误导致的损失赔偿。示例：若分包商未能在约定工期完成工程，需支付违约金人民币10,000元/天，并承担因工期延误导致的发包方损失，如工程延期导致的额外人工费用等。2.工程质量不符合约定：分包商完成的工程质量不符合合同约定，视为违约。违约责任包括但不限于重新施工，支付维修费用，以及赔偿发包方的损失。示例：若分包商完成的工程质量不符合合同约定，需按照发包方要求重新施工，并支付维修费用人民币5,000元/平方米，同时赔偿发包方因工程质量问题导致的损失。3.材料供应不符合约定：分包商供应的材料不符合合同约定，视为违约。违约责任包括但不限于更换材料，支付材料费用，以及赔偿发包方的损失。示例：若分包商供应的材料不符合合同约定，需立即更换符合约定的材料，并支付更换材料的费用，同时赔偿发包方因材料问题导致的损失。4.施工安全不符合约定：分包商施工过程中发生安全事故，视为违约。违约责任包括但不限于承担安全事故的责任，支付赔偿金，以及采取措施防止类似事件的再次发生。示例：若分包商在施工过程中发生安全事故，需承担相应的安全事故责任，并支付赔偿金人民币100,000元，同时采取有效措施防止类似事件的再次发生。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风等）、社会事件（如战争、罢工等）。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性