水坝防水加固协议

水坝防水加固协议合同编号：__________水坝防水加固协议甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方就水坝防水加固工程达成合作意向，为确保工程质量，明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本协议。一、工程概况1.1工程名称：__________水坝防水加固工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、工程承包范围及方式2.1承包范围：本工程包括但不限于防水材料供应、施工、验收、保修等全部工作。2.2承包方式：采取总价包干方式，乙方按照甲方的要求完成工程。三、工程进度及工期3.1工程计划开工日期：__________3.2工程计划竣工日期：__________3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此产生的一切责任。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求及国家标准、行业标准进行施工，保证工程质量。4.2乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程安全、可靠。4.3工程验收合格后，乙方应按照约定保修期内承担保修责任。五、工程费用及支付方式5.1双方经协商一致，确定本工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方分期支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。六、合同的履行、变更和解除6.1双方应按照约定履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。如因特殊情况需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。6.2乙方如确需变更施工内容，应提前向甲方提出申请，甲方应在收到申请后五个工作日内予以答复。6.3双方应遵守国家法律法规，不得以任何理由拖延工程进度，影响工程质量。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总价的10%。7.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的10%。7.3双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2双方同意选择__________法院作为解决争议的管辖法院。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.水坝防水加固工程设计方案2.工程量清单3.防水材料合格证明及检测报告4.施工单位资质证书5.施工人员身份证明及资格证书6.工程验收标准及方法7.保修条款及相关证明文件8.付款凭证及转账记录9.工程进度报告及现场照片10.变更协议书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工程进度延迟、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于延迟支付、少付、拒付等。3.乙方未按照设计文件和施工技术规范进行施工，导致工程安全、可靠性问题。4.乙方在保修期内未履行保修责任，导致工程质量问题。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度拖延、工程质量受到影响。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。4.保修期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的免费维修服务期限。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.质保金：指作为工程质量保证的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延迟：双方应加强沟通，确保工程顺利推进。乙方应及时报告工程进度，如有问题应及时提出解决方案。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复责任。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款。如有争议，可协商解决或寻求法律途径解决。4.变更申请：乙方如确需变更施工内容，应提前向甲方提出申请，甲方应在收到申请后五个工作日内予以答复。5.争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于各类