建筑生物质能利用施工合同模板

建筑生物质能利用施工合同模板合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2施工方如需延长工期，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。3.2施工方应按照业主提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计进行施工。3.3施工过程中，施工方应确保工程质量，不得出现质量问题。如出现质量问题，施工方应负责及时整改，并承担相应责任。四、合同价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2业主分期向施工方支付工程价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付工程预算的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付工程预算的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付剩余的工程价款。4.3施工方开具等额的正规发票，业主按照相关规定予以报销。五、施工要求5.1施工方应按照业主提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计进行施工。5.2施工方应保证工程顺利进行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3施工方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程安全。5.4施工方应做好施工现场的卫生、安全防护等工作，确保施工场地符合安全生产要求。六、违约责任6.1施工方如未能按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算×0.05%×逾期天数。6.2施工方如出现工程质量问题，应负责及时整改，并承担相应责任。6.3业主如未能按照约定时间支付工程价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付工程价款×0.05%×逾期天数。七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求3.施工组织设计4.工程预算明细5.付款凭证6.验收报告7.工程质量保证书8.安全生产责任书二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.业主未按约定时间支付工程价款，视为违约。4.双方在其他约定中明确的违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑生物质能利用施工合同：指建筑项目中利用生物质能进行施工的合同。2.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。3.工程预算：指根据工程设计方案和施工图纸预估的工程总价。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。5.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障工人和工程安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员。2.工程质量问题：立即整改，停工整顿，重新验收。3.付款延误：双方协商支付时间，提前预警，确保资金到位。4.施工安全事故：立即上报，采取紧急措施，调查原因，严肃处理。5.合同争议：友好协商，调解无效的情况下，依法提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩建的建筑生物质能利用工程。2.适用于各类公共建筑、民用建筑和