农村射击俱乐部建设合同协议书

农村射击俱乐部建设合同协议书合同编号：__________合同各方当事人：甲方：（农村射击俱乐部建设方全称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________乙方：（施工单位全称）地址：________________________法定代表人：___________________联系电话：_____________________鉴于甲方为发展农村体育事业，提高农民射击技能，决定建设农村射击俱乐部；乙方具有建设农村射击俱乐部的资质和能力，愿意承建该工程。经双方友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.工程名称：农村射击俱乐部建设项目2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程质量标准：__________________5.工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。二、合同价款1.工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.乙方应按照双方约定的工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方工程总价款的剩余部分。三、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。2.乙方应保证施工安全，严格按照施工安全规范操作，确保工程质量。3.乙方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。四、质量保证1.乙方应保证所承建的工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。3.工程验收合格后，乙方应按照约定提供质保书，并承担质保期内工程的维修责任。五、违约责任1.甲方逾期支付工程款的，应按照逾期部分金额的____%支付违约金。2.乙方逾期交付工程或工程验收不合格的，应按照逾期部分金额的____%支付违约金。3.双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：____________________一、附件列表：1.农村射击俱乐部建设方案2.施工图纸和技术要求3.工程质量标准规范4.施工安全规范5.工程验收标准6.质保书7.支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指合同约定的付款日期届满，甲方未支付应付款项。3.工程验收不合格：指工程不符合合同约定的质量标准，经修复后仍不符合。4.乙方未按约定提供质保服务：指质保期内，乙方未按约定履行维修责任。三、法律名词及解释：1.农村射击俱乐部建设方（甲方）：指承担农村射击俱乐部建设项目的法人或其他组织。2.施工单位（乙方）：指承担农村射击俱乐部建设项目的施工任务的法人或其他组织。3.工程总价款：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。4.违约金：指违约方应支付给对方的一定金额，作为对违约行为的经济补偿。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程提供保修服务的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定的违约金条款向乙方追讨逾期交付的违约金。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照约定进行返工，直至达到验收标准；如乙方不履行，可向法院提起诉讼。3.甲方逾期支付工程款：解决办法：按照合同约定的违约金条款向甲方追讨逾期付款的违约金。4.乙方未按约定提供质保服务：解决办法：向乙方提出书面维修要求，如乙方不履行，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.农村射击俱乐部建设方与具备相应资质的施工单位之间，就农村射击俱乐部建设项目达成合作协议。2.适用于双方在工程建设过程