2024版水电工程与消防设施一体化设计与施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水电工程与消防设施一体化设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3水电工程1.4消防设施1.5一体化设计与施工第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条设计与施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3质量标准第六条合同的履行与验收6.1合同履行6.2工程验收6.3验收标准第七条合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税收13.3保险13.4环境与安全13.5知识产权第十四条合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同的约定支付合同价款，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同的约定完成水电工程与消防设施一体化设计与施工的一方。1.3水电工程水电工程是指根据本合同的约定，由承包方设计并施工的水利水电设施，包括但不限于水电站、输电线路、变电站等。1.4消防设施消防设施是指根据本合同的约定，由承包方设计并施工的消防安全设施，包括但不限于消防水池、消防泵房、消防栓、自动喷水灭火系统等。1.5一体化设计与施工一体化设计与施工是指承包方根据发包方的要求，对水电工程与消防设施进行统一的设计和施工，确保水电工程与消防设施的协调、安全、高效运行。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：（1）水电工程的设计与施工；（2）消防设施的设计与施工；（3）水电工程与消防设施的调试、验收和保修等。2.2工程内容本合同项下的工程内容包括但不限于：（1）水电工程的地基处理、主体结构施工、机电设备安装等；（2）消防设施的管道铺设、设备安装、系统调试等；（3）其他与水电工程与消防设施有关的工作。2.3工程量清单具体工程量清单详见附件，附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币【】元整（大写：【】元整），包括设计费、施工费、材料费、设备费、人员费、管理费、利润等所有费用。3.2价格调整合同价格在合同签订后，如因发包方要求的设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化的，双方可协商调整合同价款。3.3支付方式合同价款的支付方式如下：（1）合同签订后【】日内，发包方支付合同价款的【】%；（2）工程进度达到【】%后，发包方支付合同价款的【】%；（3）工程验收合格后，发包方支付合同价款的【】%。3.4支付时间发包方应按照本合同约定的支付时间支付合同价款，迟延支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第四条合同工期4.1工期要求承包方应按照本合同约定的工期完成水电工程与消防设施一体化设计与施工。4.2工期延误如承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。4.3工期提前如承包方提前完成工程，发包方有权按实际完成日期进行验收。第五条设计与施工要求5.1设计要求承包方应根据发包方的要求，进行水电工程与消防设施的设计，并保证设计符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。5.2施工要求承包方应按照设计文件和施工标准进行施工，并保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。5.3质量标准水电工程与消防设施的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。第六条合同的履行与验收6.1合同履行承包方应按照本合同的约定，履行合同义务，确保工程按期完成。6.2工程验收工程验收按照发包方和承包方共同确认的验收标准进行。6.3验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方的要求。第七条合同变更与解除7.1合同变更合同变更应书面签订，并经双方确认。7.2合同解除合同解除应书面签订，并经双方确认。第八条违约责任8.1发包方违约发包方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成承包方损失的，发包方应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿承包方的损失。8.2承包方违约承包方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成发包方损失的，承包方应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿发包方的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止合同终止是指合同约定的权利和义务全部履行完毕。10.3合同解除合同解除是指合同双方协商一致，提前终止合同的履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起【】年止。11.3保密违约违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿守约方的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。13.2税收双方应按照国家的税收法律法规缴纳相应的税款。13.3保险承包方应为其施工人员购买工伤保险，并承担保险费用。13.4环境与安全承包方在进行施工过程中，应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律规定，确保施工过程中的环境与安全。13.5知识产权双方在合同履行过程中产生的知识产权，应按照法律法规和双方的约定进行归属。第十四条合同的附件14.1附件清单具体附件清单详见附件，附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2附件的有效性附件的有效性以双方签字（或盖章）的附件为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义第三方是指非本合同主体，但参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介方、监理方、施工分包方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的方式与条件2.1第三方介入方式第三方介入可以包括但不限于：提供专业咨询、技术支持、监理监督、分包施工、材料供应、设备供应等。2.2第三方介入条件（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方应得到甲乙双方的同意；（3）第三方应遵守本合同的约定。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方在其职责范围内，应承担相应的责任。第三方的责任限定以其与甲乙双方签订的协议为准。3.2第三方责任限额第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额，应根据第三方与甲乙双方签订的协议确定。3.3第三方责任的承担第三方因履行本合同产生的责任，由第三方自行承担。第三方不能履行或履行不符合约定的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第四条甲乙双方的权利与义务4.1甲乙双方的权利甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查，要求第三方按照约定履行义务，并承担相应的责任。4.2甲乙双方的义务甲乙双方应按照本合同的约定支付第三方费用，提供必要的工作条件，并协助第三方履行合同义务。第五条第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间是独立的法律主体，第三方对甲乙双方不负有任何直接的合同义务。5.2第三方与甲乙双方的沟通与协调第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成甲乙双方损失的，第三方应承担违约责任。6.2第三方违约处理甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条争议解决7.1争议解决方式第三方与甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。第八条合同的生效、终止与解除8.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止合同终止是指合同约定的权利和义务全部履行完毕。8.3合同解除合同解除是指合同双方协商一致，提前终止合同的履行。第九条其他条款9.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。9.2税收双方应按照国家的税收法律法规缴纳相应的税款。9.3保险第三方应为其工作人员购买工伤保险，并承担保险费用。9.4环境与安全第三方在进行施工过程中，应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律规定，确保施工过程中的环境与安全。9.5知识产权双方在合同履行过程中产生的知识产权，应按照法律法规和双方的约定进行归属。第十条合同的附件10.1附件清单具体附件清单详见附件，附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.2附件的有效性附件的有效性以双方签字（或盖章）的附件为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：水电工程设计与施工方案附件二：消防设施设计与施工方案附件三：工程量清单附件四：材料供应清单附件五：设备供应清单附件六：第三方资质证明文件附件七：第三方服务协议附件八：保险单据附件九：环境保护与安全生产措施文件附件十：知识产权归属协议附件十一：保密协议附件十二：争议解决协议附件十三：合同履行监督报告附件十四：验收合格证书附件十五：保修条款说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程；2.工程质量不符合约定的标准；3.未按约定提供材料或设备；4.第三方未按约定履行义务；5.违反保密协议；6.违反环境保护与安全生产规定；7.知识产权侵权；8.的其他违约行为。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定；2.造成损失的，应承