2024年度城市综合体灌注桩施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市综合体灌注桩施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方简称为“双方”1.4灌注桩施工简称为“施工”第二条施工工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3施工内容和要求第三条合同价款3.1合同总价3.2付款方式及进度3.3价款调整的条件和方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期施工的条件和违约责任第五条施工质量标准5.1灌注桩施工质量要求5.2质量验收程序和方法5.3质量争议的处理第六条施工材料和设备6.1乙方提供的材料和设备6.2甲方提供的材料和设备6.3材料和设备的质量标准第七条施工安全与环保7.1施工安全措施7.2安全事故的处理7.3环保要求及措施第八条技术支持和配合8.1技术交流和培训8.2甲方技术支持的要求和方式8.3乙方技术支持的要求和方式第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更和解除的违约责任第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3不可抗力导致的违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼或仲裁地点及法院第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务和期限12.3泄密的责任和处理第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1合同的转让14.2附件的说明14.3合同修改和补充的方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××城市综合体开发有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号第二条施工工程概况2.1工程地点：××省××市××区××路××号2.2工程规模：城市综合体项目，包括但不限于住宅、商业、办公、娱乐等建筑群2.3施工内容和要求：乙方应按照甲方的要求，完成城市综合体项目中所有灌注桩的施工，确保施工质量满足国家标准和甲方的要求第三条合同价款3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币××拾×万元整）3.2付款方式及进度：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；（2）施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%的进度款；（3）施工进度达到100%且通过验收合格后，甲方支付乙方合同总价剩余的40%3.3价款调整的条件和方式：如遇不可抗力等因素导致施工成本增加，双方可协商调整合同价款第四条施工期限4.1施工开始日期：本合同签订后十个工作日4.2施工结束日期：按照施工进度计划，最迟不超过××××年××月××日4.3延期施工的条件和违约责任：如乙方原因导致施工延期，应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰第五条施工质量标准5.1灌注桩施工质量要求：按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB502022018）执行5.2质量验收程序和方法：乙方应按照甲方和国家标准的要求进行自检、互检和专检，甲乙双方共同参加验收5.3质量争议的处理：如对施工质量有争议，双方可协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第六条施工材料和设备6.1乙方提供的材料和设备：乙方应按照甲方的要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量、安全、环保等符合国家相关标准和规定6.2甲方提供的材料和设备：甲方应按照乙方的要求，及时提供施工所需材料和设备，并保证其质量、安全、环保等符合国家相关标准和规定6.3材料和设备的质量标准：乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保施工质量满足要求第八条技术支持和配合8.1技术交流和培训：乙方应提供技术交流和培训，使甲方相关人员了解施工工艺、质量要求和安全措施8.2甲方技术支持的要求和方式：甲方应提供施工图纸、设计文件、技术要求等相关资料，并按照乙方施工进度及时提供所需信息8.3乙方技术支持的要求和方式：乙方应根据施工进度，提供施工方案、工艺流程、质量控制等相关资料，并协助甲方解决施工中的技术问题第九条合同的变更和解除9.1合同变更的条件：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更，双方可协商一致变更合同9.2合同解除的条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同9.3变更和解除的违约责任：如因双方原因导致合同变更或解除，应按照变更或解除部分的价值向对方支付违约金第十条违约责任10.1甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付预付款、进度款或延迟提供材料、设备等，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰10.2乙方违约责任：如乙方未按约定时间完成施工或施工质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰10.3不可抗力导致的违约：如因不可抗力等原因导致一方不能履行合同，不承担违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式：如对合同内容有争议，双方可协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.2诉讼或仲裁地点及法院：争议解决地点为××省××市××区，诉讼或仲裁法院为××省××市××区人民法院第十二条保密条款12.1保密信息的定义：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方未公开的信息12.2保密义务和期限：双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日止12.3泄密的责任和处理：如一方泄露保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件：合同约定的施工期限届满，且乙方完成施工任务13.3合同解除条件：如双方协商一致解除合同，应以书面形式确认解除事宜第十四条其他条款14.1合同的转让：未经对方同意，一方不得将合同转让给第三方14.2附件的说明：本合同附件包括合同履行过程中涉及的图纸、技术文件、进度计划等14.3合同修改和补充的方式：合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关联的其他个人、法人或其他组织15.2第三方介入的范围：包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等第十六条第三方介入的职责和权利16.1第三方职责：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求16.2第三方权利：第三方有权根据合同约定和法律法规的要求，对施工过程进行监督、检查和验收第十七条第三方介入的协调和管理17.1甲方应负责协调第三方的工作，确保第三方顺利履行其职责17.2乙方应配合第三方的工作，提供必要的施工资料、场地和条件17.3双方应与第三方保持良好沟通，及时解决施工过程中的问题第十八条第三方介入的违约责任18.1如第三方未按照合同约定和法律法规的要求履行其职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，第三方应承担相应的违约责任18.2如甲方或乙方因未能协调好第三方工作，导致第三方未能履行其职责，甲方或乙方应承担相应的违约责任第十九条第三方介入的赔偿责任19.1如第三方因故意或过失导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任19.2如甲方或乙方因未能协调好第三方工作，导致第三方未能履行其职责，进而导致甲方或乙方损失，甲方或乙方应承担相应的赔偿责任第二十条第三方责任限额20.1第三方对甲方或乙方的赔偿责任限额，按照合同总价的一定比例确定，具体比例由双方在合同中约定20.2第三方对甲方或乙方的赔偿责任限额，不得高于其在本合同中的收益第二十一条第三方介入的争议解决21.1如第三方与甲方或乙方发生争议，双方可协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼21.2争议解决地点为××省××市××区，诉讼或仲裁法院为××省××市××区人民法院第二十二条合同的生效、终止和解除22.1本合同自双方签字盖章之日起生效22.2合同终止条件：合同约定的施工期限届满，且乙方完成施工任务22.3合同解除条件：如双方协商一致解除合同，应以书面形式确认解除事宜第二十三条其他条款23.1合同的转让：未经对方同意，一方不得将合同转让给第三方23.2附件的说明：本合同附件包括合同履行过程中涉及的图纸、技术文件、进度计划等23.3合同修改和补充的方式：合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸附件2：施工技术要求附件3：施工进度计划附件4：材料和设备清单附件5：质量验收标准附件6：安全施工措施附件7：环保施工要求附件8：第三方单位名录及资质证明附件9：合同履行过程中的变更协议附件10：合同履行过程中的验收报告附件11：合同履行过程中的付款凭证附件12：合同履行过程中的违约金计算依据附件13：合同解除协议附件14：合同转让协议附件的详细要求和说明：附件1：施工图纸应详细表示出所有灌注桩的位置、直径、长度等信息，以及相关的施工说明和标注。附件2：施工技术要求应包括灌注桩施工的具体技术标准、工艺流程、质量要求等内容。附件3：施工进度计划应明确列出施工的开始日期、结束日期以及各个阶段的施工内容。附件4：材料和设备清单应详细列出乙方提供的材料和设备的名称、型号、数量等信息。附件5：质量验收标准应包括国家相关标准以及甲方额外提出的质量要求。附件6：安全施工措施应详细说明施工过程中应采取的安全措施和应急预案。附件7：环保施工要求应包括施工过程中应遵守的环保法规以及环保措施。附件8：第三方单位名录及资质证明应列出所有与施工有关的第三方单位，并附上其资质证明文件。附件9：合同履行过程中的变更协议应详细记录合同变更的内容、日期以及双方的责任和义务。附件10：合同履行过程中的验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果等信息。附件11：合同履行过程中的付款凭证应包括付款日期、付款金额、付款对象等信息。附件12：合同履行过程中的违约金计算依据应明确违约金的计算方式和计算依据。附件13：合同解除协议应详细说明解除合同的条件、日期以及双方的责任和义务。附件14：合同转让协议应明确转让的条件、日期以及转让后的责任和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或延迟提供材料、设备。2.乙方未按约定时间完成施工或施工质量不符合要求。3.第三方未按约定履行其职责或导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。4.甲方或乙方未能协调好第三方工作，导致第三方未能履行其职责。5.合同履行过程中，任何一方违反法律法规或合同约定。违约的责任认定标准：1.违约金计算方式：每日违约金金额为合同总价款的0.5‰。2.违约责任认定：根据违约行为的性质、影响程度以及双方的责任，确定违约责任。3.违约金支付：违约方应在违约行为发生后十个工作日内支付违约金。示例说明：如果甲方未按约定时间支付进度款，导致乙方施工进度受到影响，乙方可以要求甲方支付违约金。具体的违约金计算依据合同总价款和违约天数来确定。例如，如果合同总价款为1000万元，甲方延迟支付进度款导致乙方施工进度延误10天，那么乙方可以要求甲方支付的违约金为1000万元×0.5‰×10天=5万元。全文完。2024年度城市综合体灌注桩施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3灌注桩施工的定义第二条施工范围与内容2.1施工地点2.2施工范围2.3施工内容第三条施工工期3.1工期起始日期3.2工期终止日期3.3工期延误第四条施工质量标准4.1施工质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施第五条施工材料与设备5.1乙方应提供的材料与设备5.2甲方应提供的材料与设备5.3材料与设备的使用与管理第六条施工安全与环境保护6.1施工安全管理6.2施工环境保护6.3安全事故处理第七条合同价款与支付7.1合同总价款7.2支付方式7.3支付时间第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼时效第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条附则13.1不可抗力13.2合同的解释13.3合同的修改与补充第十四条合同的签署与生效14.1合同签署地点14.2合同签署日期14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方全称为：×××城市综合体开发有限公司，住所地为：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称及住所乙方全称为：×××建筑工程有限公司，住所地为：××省××市××区××路××号。1.3灌注桩施工的定义灌注桩施工是指在施工地点按照设计要求，采用机械设备进行钻孔、清孔、灌注混凝土等工序，形成符合设计要求的竖向承载桩的过程。第二条施工范围与内容2.1施工地点施工地点为：××省××市××区××路××号，即甲方提供的施工场地。2.2施工范围施工范围包括：场地平整、钻孔灌注桩施工、桩基验收等。2.3施工内容施工内容具体包括：（1）根据设计图纸进行施工放样，确定桩位；（2）采用旋挖钻机进行钻孔，钻孔深度、直径应满足设计要求；（3）清孔后，进行灌注混凝土，混凝土强度等级应符合设计要求；（4）施工过程中，应进行桩基质量检测，确保桩基质量满足设计及规范要求；（5）桩基施工完成后，进行验收，验收合格后交付使用。第三条施工工期3.1工期起始日期工期起始日期为：2024年1月1日。3.2工期终止日期工期终止日期为：2024年6月30日。3.3工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式如下：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金。第四条施工质量标准4.1施工质量要求乙方应严格按照设计图纸及规范要求进行施工，确保桩基质量满足设计及规范要求。4.2质量验收标准桩基质量验收应按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB502022018）进行。4.3质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，加强质量过程控制，确保施工质量。同时，乙方应配备专业质量检测人员，对施工过程进行全程监控。第五条施工材料与设备5.1乙方应提供的材料与设备（1）旋挖钻机、钻头、钻杆等钻孔设备；（2）灌注混凝土用的水泥、砂、石子等原材料；（3）混凝土泵车、泵管等混凝土输送设备；（4）其他施工所需的辅助材料及设备。5.2甲方应提供的材料与设备（1）施工场地、临时道路、水电供应等；（2）施工图纸及技术规范；（3）桩基检测设备及专业检测人员。5.3材料与设备的使用与管理乙方应合理使用甲方提供的材料与设备，妥善保管，确保施工顺利进行。如因乙方原因导致材料与设备损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全管理乙方应制定施工安全管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工过程中人员及设备安全。6.2施工环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场环境保护工作，防止污染环境。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，并及时报告甲方。安全事故的处理费用由乙方承担。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担乙方损失的赔偿责任。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担甲方损失的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点合同签订地为：××省××市××区××路××号。9.3诉讼时效双方在合同履行过程中发生的争议，自争议发生之日起一年内未解决的，可以向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关手续。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件合同履行完毕，双方验收合格后，合同即终止。11.2工程验收工程验收应按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB502022018）进行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。第十三条附则13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。13.2合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同的修改与补充本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。第十四条合同的签署与生效14.1合同签署地点合同签署地点为：××省××市××区××路××号。14.2合同签署日期合同签署日期为：2024年1月1日。14.3合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入本合同中所称的第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同的履行具有利害关系的主体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。15.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）中介方：提供咨询服务、协助沟通、协调等；（2）监理方：对施工过程进行监督、检查，确保施工质量；（3）审计方：对合同履行过程中的财务、经济等方面进行审计；（4）政府部门：对施工过程中的行政许可、审批等方面进行监管。第十六条第三方介入的程序及责任16.1第三方介入程序（1）甲方、乙方与第三方签订书面介入协议；（2）第三方根据协议约定，参与合同履行过程；（3）甲方、乙方与第三方共同办理相关手续，确保合同顺利履行。16.2第三方责任第三方应按照介入协议的约定，履行相应的职责，并承担相应责任。第十七条第三方介入后的合同变更17.1合同变更条件如因第三方介入导致合同内容发生变更，甲方、乙方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、责任等。17.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）甲方、乙方与第三方协商一致，确定变更内容；（2）甲方、乙方签订书面变更协议；（3）第三方按照变更协议约定，履行相应职责。第十八条第三方介入后的违约责任18.1第三方违约责任如第三方违反介入协议或合同约定，导致甲方、乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。18.2甲方、乙方违约责任如甲方、乙方违反合同约定，导致第三方损失的，甲方、乙方应承担赔偿责任。第十九条第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容和性质确定，并在介入协议中明确。19.2第三方责任限额的承担第三方按照介入协议约定，承担相应的责任限额。第二十十条第三方介入与合同解除20.1合同解除条件如第三方介入导致合同无法履行或甲方、乙方明确表示不履行合同，双方可协商解除合同。20.2合同解除程序合同解除程序如下：（1）甲方、乙方协商一致，决定解除合同；（2）甲方、乙方签订书面解除协议；（3）第三方按照解除协议约定，办理相关手续。第二十一条第三方介入与争议解决21.1争议解决方式如甲方、乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决地点合同签订地为：××省××市××区××路××号。第二十二条附则22.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。22.2合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。22.3合同的修改与补充本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：施工设计图纸附件三：施工技术规范与要求附件四：施工进度计划附件五：施工质量验收标准附件六：材料与设备清单附件七：第三方介入协议附件八：监理与审计委托书附件九：政府部门审批文件附件十：安全文明施工要求附件十一：合同价款明细表附件十二：支付凭证与支付时间表附件十三：违约金计算公式附件十四：争议解决方式说明附件一：合同主体资质证明本附件应包含甲方、乙方、以及第三方（如有）的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效资质文件。附件二：施工设计图纸本附件应包含施工场地的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及施工所需的详细设计说明。附件三：施工技术规范与要求本附件应包含施工过程中应遵循的技术规范和要求，包括施工工艺、质量标准、安全操作规程等。附件四：施工进度计划本附件应详细列出施工进度计划，包括各阶段工作的开始时间、结束时间及关键节点。附件五：施工质量验收标准本附件应包含施工质量验收的标准和条件，包括验收程序、验收方法、验收合格