2024年度多功能会议室设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度多功能会议室设计与施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条：设计要求2.1会议室功能要求2.2会议室面积及布局2.3设计风格及色调2.4会议设备及设施要求第三条：施工要求3.1施工周期3.2施工质量标准3.3施工材料要求3.4施工安全要求第四条：合同价格4.1合同总价4.2支付方式及支付时间4.3价格调整机制第五条：设计与施工协调5.1双方沟通与协调机制5.2设计变更处理5.3施工过程中的问题解决第六条：验收与保修6.1验收标准及程序6.2验收不合格的处理6.3保修期限及保修范围第七条：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点及机构8.3诉讼地点及法院第九条：合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条：法律适用及争议解决11.1合同适用的法律法规11.2争议解决方式第十二条：其他约定12.1合同的附件12.2双方的其他约定第十三条：合同的签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章第十四条：合同的生效日期14.1合同生效日期14.2合同失效日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××设计施工公司乙方地址：×××市×××路×××号第二条：设计要求2.1会议室功能要求：会议室需具备会议召开、多媒体展示、视频会议、远程教育等功能。2.2会议室面积及布局：会议室面积为×××平方米，布局要求合理，满足会议容纳人数及设备摆放需求。2.3设计风格及色调：设计风格要求现代、简洁，色调以冷色调为主，营造安静、专业的会议氛围。2.4会议设备及设施要求：需配置高清投影仪、音响设备、无线网络、话筒、智能控制系统等。第三条：施工要求3.1施工周期：施工周期为×××天，自双方签订合同之日起计算。3.2施工质量标准：按照我国相关施工标准和甲方的要求进行，确保施工质量符合设计要求。3.3施工材料要求：材料需符合国家环保标准，甲方可提供材料品牌及型号，乙方可根据实际情况进行选择。3.4施工安全要求：乙方需严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工现场安全。第四条：合同价格4.1合同总价：合同总价为×××元，大写：人民币玖佰玖拾玖万元整。4.2支付方式及支付时间：甲方支付方式为银行转账，支付时间为合同签订之日起×天内支付50%预付款，施工完毕验收合格后支付剩余50%尾款。4.3价格调整机制：如遇不可抗力等因素导致材料价格上涨，双方可协商调整合同价格。第五条：设计与施工协调5.1双方沟通与协调机制：双方每周进行一次现场沟通会议，如有特殊情况可随时联系对方进行沟通。5.2设计变更处理：如乙方在施工过程中发现设计不合理之处，可与甲方沟通协商进行变更。5.3施工过程中的问题解决：双方应积极沟通，共同协商解决施工过程中的问题，确保项目顺利进行。第六条：验收与保修6.1验收标准及程序：按照我国相关验收标准和甲方的要求进行，验收程序为甲方组织验收小组进行现场验收。6.2验收不合格的处理：如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。6.3保修期限及保修范围：保修期限为×××年，保修范围包括会议室的设计、施工及设备安装等。第八条：违约责任8.1甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付预付款或尾款，需支付违约金，违约金为合同总价的5%。8.2乙方违约责任：如乙方未按约定时间完成施工，需支付违约金，违约金为合同总价的5%。第九条：争议解决9.1争议解决方式：双方通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构：仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为×××仲裁委员会。9.3诉讼地点及法院：诉讼地点为合同签订地，法院为×××人民法院。第十条：保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约保密条款：如乙方泄露甲方秘密，需支付违约金，违约金为泄露秘密造成的损失金额的两倍。第十一条：法律适用及争议解决11.1合同适用的法律法规：本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：按照本合同第八条和第九条的规定处理。第十二条：其他约定12.1合同的附件：本合同附件包括设计方案、施工图纸、材料品牌及型号等。12.2双方的其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行签订补充协议。第十三条：合同的签字盖章13.1甲方签字盖章：甲方授权代表签字并加盖公章。13.2乙方签字盖章：乙方法定代表人签字并加盖公章。第十四条：合同的生效日期14.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同失效日期：本合同在双方履行完毕合同约定的义务后失效。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同所述第三方指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施的其他单位或个人，包括但不限于中介方、供应商、施工方等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及法律规定，承担其分内工作及责任。如第三方未能履行其职责，导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应责任。第二条：第三方介入程序2.1甲方和乙方同意，如有必要引入第三方参与项目实施，应提前通知对方，并在合同中明确第三方的职责和权利。2.2甲方和乙方应谨慎选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力，以保证项目顺利进行。第三条：第三方权利与义务3.1第三方权利：第三方有权按照合同约定及法律规定，要求甲方和乙方提供必要的工作条件和配合。3.2第三方义务：第三方应按照合同约定及法律规定，完成其分内工作，并确保工作质量符合要求。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额：如第三方因其原因导致甲方或乙方损失，第三方应承担的责任限额为其合同金额的×倍。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额由双方根据第三方的工作性质、风险程度等因素共同商定。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应视甲方为合同一方，遵守合同约定，向甲方负责。5.2第三方与乙方关系：第三方应视乙方为合同一方，遵守合同约定，向乙方负责。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约处理：如第三方未能履行合同约定，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约与甲方或乙方关系：第三方违约导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方均有权直接向第三方追究责任。第七条：第三方与甲乙方的沟通与协调7.1第三方与甲乙方的沟通：第三方应主动与甲方、乙方保持沟通，及时报告工作进展和问题。7.2第三方与甲乙方的协调：第三方应积极配合甲方、乙方的协调工作，确保项目顺利进行。第八条：第三方介入后的合同变更8.1第三方介入导致合同变更：如第三方介入导致合同内容发生变更，双方应就变更内容签订补充协议。8.2第三方介入导致合同终止：如第三方介入导致合同终止，双方应按照合同约定办理终止手续。第九条：第三方介入后的争议解决9.1第三方介入产生的争议：如第三方介入产生争议，双方应尝试友好协商解决。9.2第三方介入产生的诉讼：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：第三方介入后的保密条款10.1第三方保密内容：第三方应对其在合同履行过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。10.2第三方保密期限：第三方保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条：第三方介入后的违约保密条款11.1第三方违约保密条款：如第三方泄露甲方或乙方秘密，第三方应支付违约金，违约金为泄露秘密造成的损失金额的两倍。第十二条：合同的签字盖章12.1甲方签字盖章：甲方授权代表签字并加盖公章。12.2乙方签字盖章：乙方法定代表人签字并加盖公章。第十三条：第三方签字盖章13.1第三方签字盖章：第三方授权代表签字并加盖公章。第十四条：合同的生效日期14.1合同生效日期：本合同自双方及第三方签字盖章之日起生效。14.2合同失效日期：本合同在双方及第三方履行完毕合同约定的义务后失效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细说明：设计方案应包括会议室的整体设计布局、功能分区、材料选择、颜色搭配等，以图文并茂的形式展现。附件2：施工图纸详细说明：施工图纸应包括会议室的平面图、立面图、剖面图等，详细标注各项施工细节和尺寸。附件3：材料品牌及型号详细说明：列出会议室装修所涉及的各种材料品牌、型号、规格及数量，以便双方确认和采购。附件4：施工进度计划详细说明：明确会议室施工的各个阶段及时间表，包括设计确认、材料采购、施工安装、验收等环节。附件5：质量保证书详细说明：第三方提供的质量保证书，承诺其施工质量符合合同要求及国家标准。附件6：安全施工证书详细说明：第三方提供的安全施工证书，证明其具备安全施工的资质和能力。附件7：验收标准及程序详细说明：明确会议室验收的标准和程序，包括验收小组的组成、验收报告的格式等。附件8：保修条款详细说明：保修条款应包括保修期限、保修范围、保修程序等内容。附件9：合同变更协议详细说明：如合同内容发生变更，双方应签订合同变更协议，明确变更的内容和影响。附件10：争议解决协议详细说明：双方就争议解决方式、仲裁地点、诉讼地点等内容签订的争议解决协议。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：甲方未按约定时间支付预付款或尾款责任认定：甲方应支付违约金，违约金为合同总价的5%。示例说明：如甲方在合同签订后×天内未支付预付款，则视为违约。违约行为2：乙方未按约定时间完成施工责任认定：乙方应支付违约金，违约金为合同总价的5%。示例说明：如乙方在合同约定的施工周期内未能完成施工，则视为违约。违约行为3：第三方未按约定履行其职责责任认定：第三方应承担相应责任，如导致甲方或乙方损失，第三方应支付违约金，违约金为损失金额的两倍。示例说明：如第三方在施工过程中未能按照合同要求施工，导致会议室验收不合格，则视为违约。违约行为4：甲方未按约定提供施工条件或配合责任认定：甲方应承担违约责任，如导致乙方损失，甲方应支付违约金，违约金为损失金额的两倍。示例说明：如甲方未能按约定时间提供施工场地，导致乙方无法按时开工，则视为违约。违约行为5：乙方未按约定提供材料或设备责任认定：乙方应承担违约责任，如导致甲方损失，乙方应支付违约金，违约金为损失金额的两倍。示例说明：如乙方未能按约定时间提供所需材料，导致施工进度延误，则视为违约。违约行为6：第三方泄露甲方或乙方秘密责任认定：第三方应支付违约金，违约金为泄露秘密造成的损失金额的两倍。示例说明：如第三方在合同履行过程中泄露了甲方的商业秘密，导致甲方损失，则视为违约。全文完。2024年度多功能会议室设计与施工合同1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义2.会议室设计要求2.1设计风格2.2设计面积2.3设计功能区2.4设计材料3.会议室施工要求3.1施工标准3.2施工期限3.3施工质量保证3.4施工安全4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付条款4.3价格调整5.合同的履行与验收5.1甲方义务5.2乙方义务5.3丙方义务5.4验收标准6.违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任6.3丙方违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密责任10.合同的生效、终止与续约10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同续约条件11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力处理12.税费12.1税费承担12.2税费缴纳13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条会议室设计要求2.1设计风格会议室设计风格为现代简约风格，以简洁明快、实用高效为核心。2.2设计面积会议室设计面积为平方米，具体面积以实际测量为准。2.3设计功能区2.4设计材料会议室设计材料应选择环保、安全、耐用的材料，符合国家相关标准。第三条会议室施工要求3.1施工标准会议室施工应严格按照设计方案和国家相关施工标准进行，确保施工质量。3.2施工期限会议室施工期限为个月，自合同签订之日起计算。3.3施工质量保证乙方和丙方应对施工质量进行全程监控，确保施工质量符合设计要求和标准。3.4施工安全乙方和丙方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的人员安全和设施完好。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价会议室设计与施工合同总价为人民帀万元，具体金额以实际发生为准。4.2支付条款甲方应在合同签订后个工作日内支付乙方设计费，施工完成后支付丙方施工费。4.3价格调整合同总价如有调整，应由甲乙丙三方协商一致，并签订书面补充协议。第五条合同的履行与验收5.1甲方义务甲方应按照合同约定提供设计施工所需的相关资料和场地，并支付合同价款。5.2乙方义务乙方应按照设计方案和合同约定进行设计，并协助丙方进行施工。5.3丙方义务丙方应按照施工方案和合同约定进行施工，并确保施工质量和安全。5.4验收标准会议室验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准，甲乙丙三方共同参与验收。第六条违约责任6.1甲方违约责任甲方如未按合同约定支付价款或提供资料，应承担违约责任，向乙方和丙方支付违约金。6.2乙方违约责任乙方如未按设计方案和合同约定进行设计，或未协助丙方进行施工，应承担违约责任，向甲方支付违约金。6.3丙方违约责任丙方如未按施工方案和合同约定进行施工，或未确保施工质量和安全，应承担违约责任，向甲方支付违约金。第七条争议解决7.1协商解决甲乙丙三方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2调解解决如协商不成，可向相关机构申请调解解决。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。7.4法律途径如仲裁不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应由甲乙丙三方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除条件合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定解除条件，甲乙丙三方协商一致后可解除合同。第九条保密条款9.1保密内容甲乙丙三方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，包括但不限于经营情况、客户信息、技术资料等。9.2保密期限甲乙丙三方对保密内容的保密期限为合同履行完毕后五年。9.3违约保密责任如任何一方违反保密条款，应承担违约责任，向其他方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十条合同的生效、终止与续约10.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完成后，自动终止。10.3合同续约条件合同终止后，如甲乙丙三方同意续约，可签订新的合同。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。11.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，甲乙丙三方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。11.3不可抗力处理甲乙丙三方应协商一致，根据不可抗力事件对合同履行造成的影响，决定是否变更或解除合同。第十二条税费12.1税费承担合同履行过程中产生的税费，按照国家相关规定承担。12.2税费缴纳甲乙丙三方应按照法律规定，及时缴纳相关税费。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括设计方案、施工图纸等。14.2补充协议本合同未尽事宜，可由甲乙丙三方签订补充协议。14.3合同修改权本合同未尽事宜，经甲乙丙三方协商一致，可对合同进行修改。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙丙三方外，参与合同履行过程的非合同当事人。第三方可以是中介方、监理方、政府部门等。1.2第三方介入指第三方在合同履行过程中参与进来，对合同的履行产生影响。第二条第三方介入的情形2.1甲乙丙三方同意，在合同履行过程中，如涉及专业领域或特殊事项，可邀请第三方进行评估、审核或监督。2.2第三方介入需经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方职责3.1第三方应按照甲乙丙三方的要求，提供专业意见、评估报告或监督结果。3.2第三方应保持独立、客观、公正的态度，提供真实、准确的服务。3.3第三方应对提供的服务内容保密，不得泄露甲乙丙三方的商业秘密和机密信息。第四条第三方权利与义务4.1第三方有权根据合同约定，获取相应的费用和报酬。4.2第三方应对其提供的服务质量和结果承担责任。4.3第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担违约责任，向甲乙丙三方支付违约金。第五条第三方责任限额5.1甲乙丙三方应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额和责任范围。5.2第三方责任限额的确定，应考虑第三方的专业领域、资质等级、市场行情等因素。5.3甲乙丙三方应与第三方签订书面协议，明确责任限额。第六条第三方与甲乙丙三方的关系6.1第三方与甲乙丙三方的关系，是基于合同履行过程中的合作关系。6.2第三方不改变甲乙丙三方之间的合同关系，甲乙丙三方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。6.3第三方介入不影响甲乙丙三方之间的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。第七条第三方介入的变更与解除7.1甲乙丙三方如需变更或解除第三方介入，应协商一致，并签订书面协议。7.2变更或解除第三方介入，不影响甲乙丙三方之间的合同关系和履行。7.3变更或解除第三方介入，应遵循公平、合理的原则，确保合同履行不受不利影响。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方如违反合同约定，应承担违约责任，向甲乙丙三方支付违约金。8.2甲乙丙三方如认为第三方的违约行为给自己造成损失，有权要求第三方赔偿。8.3第三方如涉嫌违法行为，甲乙丙三方有权向相关部门举报。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应遵守合同保密条款，对甲乙丙三方的商业秘密和机密信息保密。9.2第三方如泄露甲乙丙三方的商业秘密和机密信息，应承担违约责任，向甲乙丙三方支付违约金。9.3第三方对甲乙丙三方的商业秘密和机密信息的保密义务，自合同履行完毕后五年内有效。第十条合同的继续履行10.1即使有第三方介入，甲乙丙三方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2第三方介入不影响甲乙丙三方之间的合同履行，甲乙丙三方应共同努力，确保合同顺利履行。第十一条附件11.1本合同附件包括第三方介入协议、第三方评估报告等。11.2附件与本合同具有同等法律效力，甲乙丙三方应按照附件约定履行各自的权利和义务。第十二条补充协议12.1本合同未尽事宜，甲乙丙三方可签订补充协议。12.2补充协议应书面形式，经甲乙丙三方签字盖章后生效。第十三条合同修改权13.1本合同如有需要修改之处，甲乙丙三方可协商一致进行修改。13.2修改后的合同，应经甲乙丙三方签字盖章后生效。第十四条第三方介入的终止14.1第三方介入在合同履行完成后自动终止。14.2甲乙丙三方如认为无需继续第三方介入，可协商一致终止第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细描述会议室的设计风格、面积、功能区等信息，包括平面图、立面图、剖面图等。附件2：施工图纸包含会议室施工所需的所有图纸，如结构图、电路图、管道图等。附件3：第三方介入协议明确第三方的职责、权利和义务，包括保密条款、违约责任等。附件4：第三方评估报告第三方对会议室设计施工的评估结果，包括质量、安全等方面的评价。附件5：支付凭证记录合同价款的支付情况，包括支付时间、金额等信息。附件6：验收报告会议室验收时形成的报告，包括验收标准、验收结果等信息。附件7：违约金计算公式明确违约金的计算方式，包括计算基数、利率等。附件8：争议解决协议约定争议解决的途径和方式，包括仲裁委员会、法院等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定示例：甲方未按约定时间支付设计费，属于违约行为。甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式按照附件7的公式执行。2.乙方违约行为及责任认定示例：乙方未按设计方案进行设计，导致施工过程中出现质量问题，属于违约行为。乙方应向甲方支付违约金，并承担由此产生的维修费用。3.丙方违约行为及责任认定示例：丙方未按施工图纸进行施工，导致工程进度延误，属于违约行为。丙方应向甲方支付违约金，并承担由此产生的额外费用。4.第三方违约行为及责任认定示例：第三方未按约定提供评估报告，属于违约行为。第三方应向甲乙丙三方支付违约金，并重新提供评估报告。全文完。2024年度多功能会议室设计与施工合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条：设计范围与内容2.1设计范围2.2设计内容2.3设计依据和标准第三条：施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工依据和标准第四条：合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间表第五条：设计进度与施工周期5.1设计进度5.2施工周期5.3延期条款第六条：质量保证与验收6.1质量保证6.2验收标准6.3验收程序第七条：保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条：违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用第十条：合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条：合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条：不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力后果第十三条：其他条款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊承诺第十四条：附件14.1设计方案14.2施工图纸14.3相关资质证明文件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：公司，地址：市区路号。1.2乙方名称：设计施工公司，地址：市区路号。第二条：设计范围与内容2.1设计范围：本合同项下的多功能会议室设计与施工，包括但不限于会议室布局、音响系统、灯光系统、多媒体系统、网络系统等。2.2设计内容：详细设计方案、施工图纸及相关技术文件。2.3设计依据和标准：按照国家和行业相关标准进行设计，同时满足甲方提出的功能需求和技术要求。第三条：施工范围与内容3.1施工范围：根据设计方案和施工图纸，进行多功能会议室的土建、装修、电气、音响、灯光、多媒体等工程的施工。3.2施工内容：包括但不限于土建施工、装修施工、电气布线、音响设备安装、灯光设备安装、多媒体设备安装等。3.3施工依据和标准：按照国家和行业相关标准进行施工，同时满足设计方案和甲方要求。第四条：合同价格与支付方式4.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），乙方应按照本合同约定的支付时间表向甲方支付合同价款。4.2支付方式：银行转账。4.3支付时间表：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）设计方案及施工图纸提交后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。第五条：设计进度与施工周期5.1设计进度：自合同签订之日起，乙方应在20个工作日内完成设计方案及施工图纸的编制，并提交给甲方审核。5.2施工周期：自设计方案及施工图纸审核通过之日起，乙方应在规定的时间内完成施工。5.3延期条款：如乙方因特殊情况无法按照约定的时间完成设计或施工，应提前通知甲方，并协商延期。甲方同意延期后，乙方应按照双方协商确定的新的时间表完成设计或施工。第六条：质量保证与验收6.1质量保证：乙方应保证工程质量，确保会议室系统稳定、可靠、安全运行。6.2验收标准：按照本合同约定的设计内容和甲方提出的功能需求进行验收。6.3验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、测试报告等。甲方应在收到工程资料后14个工作日内组织验收，乙方应予以配合。如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内按照验收意见进行整改，直至验收合格。第八条：违约责任8.1甲方违约责任：甲方未按照约定时间支付合同价款，应支付违约金，违约金为应付款项的1%per天，违约金最高不超过合同总价款的10%。甲方未按照约定提供设计或施工条件，导致乙方无法按照约定的时间完成工程，乙方有权要求甲方支付延期违约金，违约金计算方式同上。8.2乙方违约责任：乙方未按照约定时间完成设计或施工，应支付违约金，违约金为应付款项的1%per天，违约金最高不超过合同总价款的10%。乙方提供的工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新整改或拆除重建，并支付相应的违约金。第九条：争议解决9.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为甲方所在地。9.3仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条：合同的变更与解除10.1合同变更：双方同意，可以书面形式变更本合同的条款，变更后的条款具有同等法律效力。10.2合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。甲方应支付乙方已完成的工程价款，并按照本合同约定支付违约金。第十一条：合同的生效与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕相关手续之日终止。11.2合同终止条件：合同终止后，乙方应按照甲方的要求对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。第十二条：不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果：如不可抗力事件导致乙方无法按照约定的时间完成工程，乙方应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。甲方应协助乙方解决不可抗力事件带来的问题。因不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同，甲方应支付乙方已完成的工程价款，并按照本合同约定支付违约金。第十三条：其他条款13.1甲方特殊要求：甲方应在合同签订前向乙方明确提出，以便乙方在设计和施工中予以满足。如甲方在合同签订后提出新的特殊要求，乙方有权要求甲方支付额外费用。13.2乙方特殊承诺：乙方承诺按照本合同约定完成设计和施工，并保证工程质量符合国家和行业相关标准。第十四条：附件14.1设计方案：包括多功能会议室的布局、音响系统、灯光系统、多媒体系统、网络系统等设计内容。14.2施工图纸：包括多功能会议室的土建、装修、电气、音响、灯光、多媒体等工程施工图纸。14.3相关资质证明文件：包括乙方企业的营业执照、资质证书、相关专业技术人员的资格证书等。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的其他方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、监理、施工、材料供应、设备安装等环节。第二条：第三方介入的程序与责任2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的职责、权利和义务，以及第三方介入的具体环节。2.2甲乙方应与第三方签订相应的合同，明确第三方的责任限额、质量标准、工期要求等。2.3甲乙方应负责协调和管理第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。第三条：第三方介入的变更与解除3.1如甲乙方需变更或解除与第三方的合同，应提前通知对方，并协商一致。3.2甲乙方变更或解除与第三方的合同，不影响本合同的履行，除非甲乙方与第三方另有约定。第四条：第三方责任限额4.1甲乙方应与第三方约定明确的责任限额，包括但不限于第三方承担的工程质量、安全、进度等责任。4.2甲乙方应确保第三方的责任限额符合法律法规和行业标准，并保障甲乙方的合法权益。第五条：第三方违约处理5.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2甲乙方与第三方之间的违约处理，不影响本合同的履行，除非甲乙方与第三方另有约定。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的合同，独立于本合同，本合同不对第三方产生约束力。6.2第三方应按照与甲乙方的合同约定，向甲乙方履行义务，并承担相应的责任。第七条：第三方介入的争议解决7.1如甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点：如甲乙方与第三方同意仲裁解决争议，仲裁地点为甲方所在地。7.3仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第八条：第三方介入对合同价款的影响8.1如第三方介入导致合同价款的变更，甲乙方应按照本合同约定的支付方式和时间表进行支付。8.2甲乙方与第三方之间的支付关系，独立于本合同，本合同不对甲乙方与第三方的支付关系产生约束力。第九条：第三方介入对工期的影响9.1如第三方介入导致工期延误，甲乙方应按照本合同约定的工期延期条款进行处理。9.2甲乙方与第三方之间的工期调整，不影响本合同的履行，除非甲乙方与第三方另有约定。第十条：甲方对第三方的指示权10.1甲方在本合同履行过程中，有权对第三方进行指示，要求第三方按照甲方的要求履行义务。10.2甲方应确保其对第三方的指示符合法律法规和行业标准，并保障乙方的合法权益。第十一条：乙方对第三方的监督权11.1乙方在本合同履行过程中，有权对第三方进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。11.2乙方应按照本合同约定的质量标准、工期要求等对第三方进行监督，并有权要求第三方进行整改。第十二条：甲方乙