2024商业建筑门窗安装工程承包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024商业建筑门窗安装工程承包协议版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包商义务2.1承包商资质2.2承包商责任2.3施工人员管理2.4施工材料要求3.业主义务3.1支付款项3.2施工场地提供3.3施工配合3.4法律法规遵守4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3质量保障措施4.4验收与保修5.合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式5.4支付时间6.工期延误6.1工期延误责任6.2工期顺延条件6.3工期延误处罚7.违约责任7.1承包商违约7.2业主违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同解除或终止后的义务14.4合同的保管与份数第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024商业建筑门窗安装工程1.2工程地点：具体地址1.3工程规模：按照双方确认的工程量清单进行1.4工程内容：包括但不限于门窗的采购、安装、调试、验收等全部工作。第二条承包商义务2.1承包商资质：承包商须具备国家相关部门核发的门窗安装工程专业承包资质，并提供相关证书复印件给业主。2.2承包商责任：承包商应按照合同约定的内容、质量标准、进度要求完成工程，并承担相应的安全责任。2.3施工人员管理：承包商应保证施工人员的专业技能和职业素质，遵守施工现场的规章制度。2.4施工材料要求：承包商应按照合同约定的材料品牌、规格、质量等进行采购，并提供材料合格证明。第三条业主义务3.1支付款项：业主按照合同约定的付款节点和比例，向承包商支付工程款项。3.2施工场地提供：业主应保证承包商顺利进入施工现场，并提供施工所需的供水、供电、通讯等基础设施。3.3施工配合：业主应协助承包商办理相关施工手续，并提供必要的施工图纸、技术资料等。3.4法律法规遵守：双方应严格遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划：承包商应按照双方确认的工程进度计划完成工程，如有变更应提前通知业主。4.2工程质量标准：工程质量应符合国家相关标准和行业规定，具体质量要求见附件。4.3质量保障措施：承包商应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。4.4验收与保修：工程完成后，双方应按照约定的标准进行验收，验收合格的，承包商应提供保修服务。第五条合同价格与支付5.1合同总价：双方按照约定的工程量清单和价格进行计算，确认合同总价。5.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等，双方可协商调整合同价格。5.3支付方式：业主按照约定的付款节点和比例，通过银行转账等方式向承包商支付工程款项。5.4支付时间：具体支付时间按照双方确认的付款计划执行。第六条工期延误6.1工期延误责任：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。6.2工期顺延条件：如遇不可抗力等特殊情况，导致工期延误，双方可协商顺延工期。6.3工期延误处罚：具体工期延误处罚标准见附件。第七条违约责任7.1承包商违约：如承包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，业主有权要求承包商承担违约责任。7.2业主违约：如业主未按照合同约定支付工程款项，承包商有权要求业主承担违约责任。7.3违约赔偿：违约方应承担因此给对方造成的损失赔偿责任。第八条争议解决8.1协商解决：双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决。8.2调解解决：如协商不成，双方可向相关行业组织申请调解。8.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将纠纷提交仲裁委员会进行仲裁。8.4法律途径：如仲裁不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应双方协商一致，并签订变更协议。9.2合同解除：如合同履行过程中发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。10.3泄密责任：如一方泄露对方保密信息，应承担相应的违约责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等导致合同无法履行。11.2不可抗力后果：双方应立即协商，采取措施减轻损失。11.3不可抗力责任：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件：双方签订书面变更协议，并加盖公章。12.3合同终止条件：合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生纠纷，按照第八条约定解决。第十四条其他条款14.1合同附件：包括工程量清单、材料品牌及规格、质量标准等。14.2补充协议：如合同履行过程中需补充协议，双方应签订补充协议。14.3合同解除或终止后的义务：合同解除或终止后，承包商应按照约定完成工程交接，并承担相应保修责任。14.4合同的保管与份数：双方各执一份合同正本，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出所有门窗的型号、数量、尺寸、安装位置等信息。2.材料品牌及规格：列出合同中提到的所有材料品牌、型号、规格、颜色等信息。3.质量标准：详细说明工程质量应符合的国家标准和行业规定。4.施工图纸：提供详细的门窗安装图纸，包括尺寸、位置、构造等。5.施工方案：详细列出施工过程中的具体步骤、工艺流程、施工方法等。6.安全措施：列出施工过程中应遵守的安全规程和措施。7.验收标准：详细说明工程验收的标准和流程。8.保修条款：明确承包商应提供的保修服务范围、保修期限、保修条件等。9.付款计划：列出合同约定的付款节点、付款比例和付款方式。10.工期延误处罚标准：明确工期延误的处罚标准和计算方式。11.违约责任规定：列出违约行为的认定标准和违约责任的具体承担方式。12.法律法规：提供合同签订时适用的相关法律法规的复印件或。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按合同约定完成工程：如承包商未能按照约定的进度、质量标准完成工程，视为违约。示例：承包商未能在约定的工期内完成工程，违反了合同约定的工期要求。2.承包商工程质量不符合约定：如承包商完成的工程质量不符合国家标准和行业规定，视为违约。示例：承包商完成的门窗安装工程存在严重的质量问题，不符合合同约定的质量标准。3.业主未按合同约定支付工程款项：如业主未能按照约定的付款节点和比例支付工程款项，视为违约。示例：业主未能在约定的付款时间内支付工程款项，违反了合同约定的付款要求。4.业主未提供施工场地或施工配合不当：如业主未能提供合格的施工场地，或未能提供必要的施工配合，视为违约。示例：业主未能按时提供施工场地，导致承包商无法按计划开始施工。5.不可抗力事件导致合同无法履行：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。示例：合同履行过程中遭遇突发自然灾害，导致工程无法按计划进行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，包括自然灾害和社会事件等。2.违约行为：指合同一方或双方