2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议3篇_第1页
2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议3篇_第2页
2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议3篇_第3页
2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议3篇_第4页
2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1分包方名称1.2分包方地址1.3甲方名称1.4甲方地址第二条:合同范围及工作内容2.1工作范围2.2分包工作内容2.3分包工作量第三条:合同期限3.1开始日期3.2结束日期第四条:劳务人员4.1人员数量4.2人员资质4.3人员管理第五条:劳务报酬5.1报酬计算方式5.2报酬支付时间5.3报酬支付方式第六条:施工材料及设备6.1材料供应6.2设备提供6.3质量标准第七条:质量控制与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准第八条:安全施工8.1安全规定8.2安全事故处理8.3安全培训第九条:违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条:争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决时效第十一条:合同的变更和解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更和解除的程序第十二条:保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条:合同的生效、终止和续约13.1生效条件13.2终止条件13.3续约条件第十四条:其他条款14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同的附件第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.2分包方地址:乙方注册地址为_______(省/市/区)_______(街道)_______(号),邮政编码为_______。1.4甲方地址:甲方注册地址为_______(省/市/区)_______(街道)_______(号),邮政编码为_______。第二条:合同范围及工作内容2.1工作范围:乙方根据本合同约定,在甲方提供的建筑工地范围内进行上下水系统劳务分包工作。2.2分包工作内容:包括但不限于上下水系统的安装、调试、维护、拆除及修复等全部工作内容。2.3分包工作量:具体工作量根据甲方的工程量及进度要求,由双方另行商定。第三条:合同期限3.2结束日期:乙方完成本合同约定的全部工作内容,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。第四条:劳务人员4.1人员数量:乙方应根据甲方的工作需求,提供足够数量的劳务人员,具体人数由双方协商确定。4.2人员资质:乙方应确保其提供的劳务人员具备相应的职业技能和资质,以满足工作需求。4.3人员管理:乙方应对其提供的劳务人员进行严格管理,确保其遵守甲方的工作纪律和安全生产规定。第五条:劳务报酬5.1报酬计算方式:乙方向甲方提供的劳务报酬,按照双方约定的计价方式进行计算。5.2报酬支付时间:甲方应按照双方约定的时间节点,向乙方支付劳务报酬。5.3报酬支付方式:双方可协商选择现金、转账等方式进行支付。第六条:施工材料及设备6.1材料供应:甲方负责提供本合同工作范围内所需的全部材料,包括但不限于管道、阀门、连接件等。6.2设备提供:甲方负责提供本合同工作范围内所需的全部设备,包括但不限于挖掘机、泵车、测量仪器等。6.3质量标准:甲方提供的材料和设备,应符合国家相关标准和规范要求。第七条:质量控制与验收7.1质量标准:乙方应按照国家和行业标准,以及甲方要求,完成上下水系统劳务分包工作。7.2验收程序:甲方应对乙方完成的工作进行验收,验收合格后,甲方应在验收单上签字确认。7.3验收标准:验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第八条:安全施工8.1安全规定:乙方应遵守国家关于建筑工程施工安全的相关法律法规,严格执行甲方制定的施工现场安全规章制度。8.2安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照甲方要求采取相应措施。8.3安全培训:乙方应对其劳务人员进行定期的安全教育培训,提高其安全意识。第九条:违约责任9.1违约行为:包括但不限于未按约定时间完成工作、工作质量不符合约定等。9.2违约责任承担:乙方应承担因违约行为导致的甲方损失,包括但不限于赔偿金、延迟费用等。9.3违约赔偿:具体赔偿金额和方式,双方可在本合同中约定。第十条:争议解决10.1争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点:本合同争议解决的地点为合同签订地。10.3争议解决时效:双方应在本合同争议发生之日起6个月内解决争议。第十一条:合同的变更和解除11.1变更条件:如双方同意变更本合同的条款,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。11.2解除条件:双方同意解除本合同时,应签订书面解除协议,经双方签字盖章后生效。11.3变更和解除的程序:双方应按照合同约定或双方协商确定的程序,办理合同变更或解除手续。第十二条:保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限:本合同保密期限为合同终止后5年。12.3泄密责任:如一方违反保密义务,导致对方损失,应承担相应的赔偿责任。第十三条:合同的生效、终止和续约13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2终止条件:本合同在履行完毕、双方协商一致解除或依法终止的情况下终止。13.3续约条件:如双方同意续约,应签订书面续约协议,经双方签字盖章后生效。第十四条:其他条款14.1不可抗力:如因不可抗力导致一方不能履行合同,该方应立即通知对方,并提供相关证明文件。14.2法律法规:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。14.3合同的附件:本合同附件包括双方提供的相关文件、图纸、技术资料等,附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方概念界定1.1第三方:本合同所述第三方,包括但不限于分包工作的监理方、检测方、材料供应方、设备租赁方等与乙方分包工作相关的各方。第二条:第三方介入程序2.1第三方介入:当本合同执行过程中需要第三方介入时,甲方应提前通知乙方,并明确介入的第三方类别、职责及工作内容。2.3第三方工作协调:甲方负责协调第三方的工作,确保其工作内容与本合同约定相符。第三条:第三方责任与义务3.1第三方责任:第三方应按照甲方的要求,完成其职责范围内的工作,并对其工作质量负责。3.2第三方义务:第三方应遵守施工现场的安全规定,确保其工作不影响工程的正常进行。第四条:第三方费用4.1第三方费用:第三方所需的费用,包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等,由甲方承担。4.2费用支付:甲方应按照双方约定的时间节点,向第三方支付相关费用。第五条:第三方工作成果的验收5.1验收标准:第三方完成的工作,应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2验收程序:甲方应对第三方完成的工作进行验收,验收合格后,甲方应在验收单上签字确认。第六条:第三方责任限额6.1责任限额:第三方对因其工作原因导致的工程损失或第三方人员伤亡,承担有限责任。6.2责任限制:第三方的责任限额,不应超过其介入工作的合同金额。第七条:第三方违约处理7.1违约行为:第三方未按照约定完成工作、工作质量不符合约定等。7.2违约责任承担:第三方应承担因违约行为导致的甲方损失,包括但不限于赔偿金、延迟费用等。7.3违约赔偿:具体赔偿金额和方式,双方可在本合同中约定。第八条:第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲方:第三方应视为甲方的委托人,对其工作向甲方负责。8.2第三方与乙方:第三方与乙方无任何合同关系,乙方不得要求第三方承担任何合同义务。第九条:争议解决9.1争议解决方式:如第三方与甲方或乙方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点:本合同争议解决的地点为合同签订地。9.3争议解决时效:双方应在本合同争议发生之日起6个月内解决争议。第十条:合同的变更和解除10.1变更条件:如第三方与甲方或乙方同意变更本合同的条款,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。10.2解除条件:第三方与甲方或乙方同意解除本合同时,应签订书面解除协议,经双方签字盖章后生效。10.3变更和解除的程序:双方应按照合同约定或双方协商确定的程序,办理合同变更或解除手续。第十一条:保密条款11.1保密内容:第三方在合同履行过程中获知的甲方或乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:本合同保密期限为合同终止后5年。11.3泄密责任:如第三方违反保密义务,导致甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。第十二条:第三方合同的生效、终止和续约12.1生效条件:第三方与甲方或乙方的合同自双方签字盖章之日起生效。12.2终止条件:第三方与甲方或乙方的合同在履行完毕、双方协商一致解除或依法终止的情况下终止。12.3续约条件:如双方同意续约,应签订书面续约协议,经双方签字盖章后生效。第十三条:其他条款13.1不可抗力:如因不可抗力导致第三方不能履行合同,该第三方应立即通知甲方或乙方,并提供相关证明文件。13.2法律法规:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。13.3合同的附件:本合同附件包括双方提供的相关文件、图纸、技术资料等,附件与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体资质证明附件二:分包工作详细说明附件三:材料供应清单附件四:设备租赁清单附件五:劳务人员名单及资质证明附件六:安全施工措施方案附件七:质量控制计划附件八:工程进度计划附件九:付款凭证及支付时间表附件十:验收标准及程序附件十一:保密协议附件十二:第三方合同副本附件十三:不可抗力事件证明文件附件十四:法律法规要求的其他文件附件详细要求和说明:附件一:合同主体资质证明要求:提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等资质文件。附件二:分包工作详细说明要求:详细描述分包工作的内容、范围、工程量、工作进度等。附件三:材料供应清单要求:列出所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四:设备租赁清单要求:列出所需设备的名称、规格、数量、租赁费用等信息。附件五:劳务人员名单及资质证明要求:提供劳务人员的姓名、身份证号码、职业资格证书等资质证明。附件六:安全施工措施方案要求:提供详细的安全施工措施,包括安全防护设施、安全培训计划等。附件七:质量控制计划要求:提供详细的质量控制措施,包括质量检测标准、质量验收程序等。附件八:工程进度计划要求:提供详细的工程进度计划,包括关键节点、工期安排等。附件九:付款凭证及支付时间表要求:提供付款凭证及详细的支付时间表,包括付款金额、付款时间等信息。附件十:验收标准及程序要求:提供详细的验收标准及程序,包括验收不合格的处理方式等。附件十一:保密协议要求:明确保密内容、保密期限、泄密责任等。附件十二:第三方合同副本要求:提供第三方的合同副本,明确双方的权利义务。附件十三:不可抗力事件证明文件要求:提供不可抗力事件的证明文件,包括政府公告、灾害报告等。附件十四:法律法规要求的其他文件要求:提供法律法规要求的其他文件,如环境影响评估报告、施工许可等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按照约定时间完成工作。示例:乙方未在合同约定的时间内完成分包工作,视为违约。2.工作质量不符合约定。示例:乙方完成的工作不符合合同约定的质量标准,视为违约。3.未按照约定提供材料或设备。示例:甲方未按照合同约定提供材料或设备,导致乙方无法正常工作,视为违约。4.未按照约定支付劳务报酬。示例:甲方未按照合同约定时间支付劳务报酬,视为违约。5.违反保密义务。示例:乙方泄露了甲方提供的商业秘密,视为违约。6.未按照约定进行工作交接。示例:合同终止后,乙方未按照约定向甲方提供工作交接,视为违约。违约责任认定标准:1.违约金:根据合同金额的一定比例计算违约金。示例:甲方未按约定时间支付劳务报酬,应支付合同金额5%的违约金。2.赔偿损失:根据甲方或乙方因违约行为导致的实际损失计算赔偿金额。示例:乙方未按约定质量完成工作,导致甲方遭受经济损失,乙方应赔偿实际损失。3.延迟费用:根据合同约定的工作进度,计算因违约行为导致的延迟费用。示例:甲方未按约定时间提供材料,导致乙方无法按计划工作,应支付延迟费用。4.解除合同:违约行为严重违反合同约定,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。示例:乙方严重违约,甲方有权解除合同,并追究乙方的法律责任。全文完。2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议1本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1分包方名称1.2总包方名称1.3定义解释第二条:合同范围与工作内容2.1分包工作范围2.2分包工作内容2.3分包工作量第三条:合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4付款条件第四条:工期与进度4.1合同工期4.2关键节点4.3进度汇报第五条:质量标准与要求5.1施工质量标准5.2材料质量要求5.3验收标准第六条:安全与环保6.1安全措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条:违约责任7.1分包方违约7.2总包方违约7.3违约赔偿第八条:争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁结果第九条:合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更解除程序第十条:合同的终止10.1合同终止条件10.2终止程序10.3终止后的义务第十一条:保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条:法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条:其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条:合同的签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3合同生效条件第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.3定义解释:(1)本合同所称的“上下水系统”是指建筑工地的生活用水、排水、雨水排放等系统的施工、安装、调试、验收等工作。(2)本合同所称的“分包工作”是指总包方根据合同约定,将其所承担的上下水系统的施工、安装、调试、验收等工作,部分或全部分包给分包方实施的行为。第二条:合同范围与工作内容2.1分包工作范围:本合同约定的分包工作范围包括但不限于:上下水系统的管道铺设、设备安装、调试、验收等工作。2.2分包工作内容:分包方应按照总包方的要求,完成分包工作范围内的所有工作,包括但不限于:施工图纸的解读、施工方案的制定、施工进度的控制、质量的保证、安全的管理、材料的采购、设备的租赁等。2.3分包工作量:分包方应按照总包方提供的施工图纸和工程量清单,完成分包工作范围内的所有工作,确保分包工作量符合合同约定。第三条:合同价格与支付方式3.2支付方式:总包方支付分包方合同总价的方式为分阶段付款。具体付款比例和付款时间见附件一。3.3进度付款:分包方完成合同约定的工作量后,总包方按照附件一约定的比例支付分包方相应的款项。3.4付款条件:总包方支付分包方款项的条件是分包方按照合同约定完成分包工作,并经总包方验收合格。第四条:工期与进度4.1合同工期:本合同约定的合同工期为个月,自合同签订之日起计算。4.2关键节点:本合同约定的关键节点包括但不限于:分包工作的开始、结束时间,设备安装完成时间,调试完成时间,验收合格时间等。第五条:质量标准与要求5.1施工质量标准:分包方应按照国家和行业的相关标准、规范进行分包工作的施工,确保分包工作的质量符合标准要求。5.2材料质量要求:分包方应使用符合国家和行业标准的材料进行分包工作,并提供材料合格证明。5.3验收标准:分包工作完成后,总包方应组织验收,分包方应按照总包方提供的验收标准进行自检、互检和专检,确保分包工作符合验收标准。第六条:安全与环保6.1安全措施:分包方应制定分包工作的安全措施,并严格按照安全措施进行施工。发生安全事故的,分包方应立即报告总包方,并按照相关法律法规进行处理。6.2环保要求:分包方应遵守国家和地方的环保法规,严格按照环保要求进行施工,发生环保问题的,分包方应立即报告总包方,并按照相关法律法规进行处理。6.3安全事故处理:发生安全事故的,分包方应承担相应的法律责任,并负责赔偿因此给总包方造成的损失。第八条:争议解决8.1争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点应为合同签订地。8.3仲裁结果:仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。第九条:合同的变更与解除9.1合同变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,应书面签署变更协议,经双方确认后生效。9.2合同解除条件:合同履行过程中,如发生不可抗力等法定解除条件,双方可协商解除合同。9.3变更解除程序:合同变更或解除应遵循相关法律法规的规定,未经双方协商一致,任何一方不得单方面变更或解除合同。第十条:合同的终止10.1合同终止条件:合同履行完毕,或者双方协商一致解除合同,或者发生不可抗力导致合同无法履行,或者依法应当终止的其他情形。10.2终止程序:合同终止前,双方应共同进行验收,分包方应按照总包方的要求完成工程收尾工作。10.3终止后的义务:合同终止后,分包方应按照总包方的要求拆除临时设施,清理施工现场,并承担相关费用。第十一条:保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或解除之日起两年。11.3泄密责任:如一方违反保密义务,导致对方损失的,应承担赔偿责任。第十二条:法律适用与争议解决12.1法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式:如双方在合同中未约定争议解决方式,发生争议时应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条:其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2合同的转让:未经对方书面同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件:本合同附件包括合同图纸、工程量清单、付款计划等,附件与合同具有同等法律效力。第十四条:合同的签署与生效14.1签署日期:本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2签署地点:本合同在市签署。14.3合同生效条件:本合同自双方签字或盖章,并经双方授权代表批准后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方定义与范围1.1第三方定义:本合同所称的“第三方”是指除甲乙方之外,与本合同无关的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围:第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。第二条:第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件:当本合同的履行需要第三方的协助或监督时,甲乙双方应协商确定第三方介入的条件。2.2第三方介入程序:甲乙双方应共同选定第三方,并签订第三方介入协议,明确第三方的权利义务。第三条:第三方的主要职责3.1第三方职责:第三方应按照介入协议的约定,协助甲乙双方完成合同的履行,并提供专业服务。3.2第三方权利:第三方有权根据介入协议的约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。3.3第三方义务:第三方应遵守相关法律法规,公正、公平地履行其职责,并保守甲乙双方的商业秘密。第四条:第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系:第三方应独立于甲方,其行为不代表甲方,甲方不承担第三方的任何法律后果。4.2第三方与乙方关系:第三方应独立于乙方,其行为不代表乙方,乙方不承担第三方的任何法律后果。第五条:第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方对甲乙方的责任限额应在其介入协议中明确约定,限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。5.2第三方责任保险:第三方应购买相应的责任保险,以保障其履行职责过程中可能产生的责任风险。第六条:第三方介入的变更与解除6.1第三方介入变更:当合同履行过程中需要变更第三方时,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。6.2第三方介入解除:当合同履行完毕,或第三方职责完成后,甲乙双方应及时解除第三方介入。第七条:第三方与甲乙方的沟通与协调7.1第三方与甲乙方的沟通:第三方应定期与甲乙双方进行沟通,及时了解合同履行情况,协调解决合同履行过程中的问题。7.2第三方协调:第三方应协调甲乙双方,确保合同履行过程中的问题得到及时解决。第八条:第三方违约处理8.1第三方违约:当第三方未按照介入协议的约定履行其职责时,甲乙双方应按照介入协议的约定处理。8.2第三方违约赔偿:第三方应承担因其违约给甲乙双方造成的损失赔偿责任。第九条:第三方退出9.1第三方退出条件:当第三方因故不能继续履行其职责时,甲乙双方应协商确定第三方退出的条件。9.2第三方退出程序:甲乙双方应与第三方协商一致,并办理退出手续。第十条:第三方介入的记录与资料10.1第三方介入记录:甲乙双方应详细记录第三方的介入过程,包括但不限于第三方的工作内容、工作成果等。10.2第三方资料:甲乙双方应保存第三方的相关资料,包括但不限于第三方资质证明、第三方合同等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同图纸详细描述:本附件包含建筑工地上下水系统的详细图纸,包括管道的布局、设备的位置等,用于指导分包工作的施工。附件二:工程量清单详细描述:本附件详细列出了分包工作范围内的所有工程量,包括管道的长度、设备的数量等,用于计算分包工作的总价。附件三:付款计划详细描述:本附件详细说明了合同价款的支付方式、支付时间、支付比例等,用于指导甲乙双方进行付款。附件四:施工方案详细描述:本附件包含了分包工作的施工方案,包括施工步骤、施工方法、施工要求等,用于指导分包工作的实施。附件五:质量保证书详细描述:本附件由分包方提供,用于保证分包工作的质量符合合同约定。附件六:安全施工方案详细描述:本附件包含了分包工作的安全施工方案,包括安全措施、安全要求、安全事故处理等,用于指导分包工作的安全实施。附件七:环保措施方案详细描述:本附件包含了分包工作的环保措施方案,包括环保措施、环保要求、环保设施等,用于指导分包工作的环保实施。附件八:材料合格证明详细描述:本附件用于证明分包工作所使用的材料符合国家和行业的相关标准。附件九:设备合格证明详细描述:本附件用于证明分包工作所使用的设备符合国家和行业的相关标准。附件十:验收标准详细描述:本附件详细说明了分包工作完成后的验收标准,用于指导甲乙双方进行验收。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.分包方未按照合同约定完成分包工作。2.分包方使用不符合合同约定的材料或设备。3.分包方未按照合同约定的时间完成分包工作。4.分包方未按照合同约定的质量标准完成分包工作。5.总包方未按照合同约定的时间支付价款。6.总包方未按照合同约定的比例支付价款。7.总包方未按照合同约定提供施工图纸或工程量清单。8.总包方未按照合同约定提供施工方案或安全施工方案。违约责任认定:1.分包方未按照合同约定完成分包工作的,应按照合同约定的比例支付违约金。2.分包方使用不符合合同约定的材料或设备的,应承担更换材料或设备的费用,并支付违约金。3.分包方未按照合同约定的时间完成分包工作的,应按照合同约定的比例支付违约金。4.分包方未按照合同约定的质量标准完成分包工作的,应承担修复工作,并支付违约金。5.总包方未按照合同约定的时间支付价款的,应按照合同约定的比例支付滞纳金。6.总包方未按照合同约定的比例支付价款的,应按照合同约定的比例支付违约金。7.总包方未按照合同约定提供施工图纸或工程量清单的,应承担补充提供图纸或清单的费用。8.总包方未按照合同约定提供施工方案或安全施工方案的,应承担补充提供方案的费用。全文完。2024年度建筑工地上下水系统劳务分包协议2本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的content2.分包价的确定2.1价格的制定2.2价格的调整3.分包施工的工期3.1工期的确定3.2工期的延误4.分包方的义务4.1施工质量4.2施工安全5.总包方的义务5.1施工指导5.2材料供应6.工程款的支付6.1付款方式6.2付款时间7.质量保证7.1质量标准7.2质量问题的处理8.安全责任8.1安全要求8.2安全事故的处理9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任的具体规定10.争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的程序11.合同的解除11.1解除合同的条件11.2合同解除后的处理12.合同的效力12.1合同的开始执行12.2合同的终止执行13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密信息的保护措施14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的修改和补充第一部分:合同如下:第一条劳务分包范围与内容1.1分包工程的范围分包方同意按照总包方提供的施工图纸和施工技术要求,完成分包工程范围内的上下水系统施工,包括但不限于管道铺设、阀门安装、排水系统安装、检查井施工等。1.2分包工程的施工内容分包方应负责分包工程施工过程中的全部工作,包括但不限于施工方案的编制、施工进度的控制、施工质量的保证、施工安全的防护、施工资料的整理等。第二条分包价的确定2.1价格的制定分包工程的价格由双方根据工程量清单、工程单价、工程变更等事项,按照公平合理的原则进行协商确定。2.2价格的调整在合同执行过程中,如因工程量增减、材料价格变动、政策调整等因素导致合同价格发生变化的,双方应按照约定的调整方式进行价格的调整。第三条分包施工的工期3.1工期的确定分包方应按照总包方的要求,保证分包工程在约定的工期内完成。具体的开工日期、竣工日期和工期进度计划由双方协商确定。3.2工期的延误分包方如因自身原因导致工程进度延误的,应按照约定的违约责任承担相应的违约责任。第四条分包方的义务4.1施工质量分包方应保证分包工程的施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和总包方的要求,确保分包工程的安全、可靠、环保。4.2施工安全分包方应按照总包方的要求,制定施工现场的安全管理制度,落实安全生产责任,确保施工现场的安全。第五条总包方的义务5.1施工指导总包方应提供分包工程施工所需的图纸、技术要求、施工标准等资料,并对分包方的施工过程进行指导和管理。5.2材料供应总包方应按照分包方的施工进度和质量要求,及时供应分包工程所需的材料。第六条工程款的支付6.1付款方式工程款的支付方式由双方根据工程进度、质量验收等情况,协商确定。可以采用按工程进度付款、验收合格后一次性付款等方式。6.2付款时间工程款的付款时间由双方根据工程进度和质量验收等情况协商确定。付款时间一般为工程进度达到约定比例或者验收合格后。第八条质量保证7.1质量标准分包方应按照国家和行业的相关标准以及总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工,保证分包工程的质量。7.2质量问题的处理分包方应在施工过程中发现质量问题及时报告总包方,并按照总包方的要求进行整改。如因分包方原因导致工程质量不符合约定标准的,分包方应承担修复、返工等费用,并按照约定承担相应的违约责任。第九条安全责任8.1安全要求分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,严格按照总包方的安全管理制度和施工方案进行施工,确保施工现场的安全。8.2安全事故的处理如分包工程施工过程中发生安全事故的,分包方应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并及时报告总包方。分包方应承担因安全事故产生的全部责任,并按照约定承担相应的赔偿责任。第十条违约责任9.1违约行为双方应严格履行本合同的约定,如一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,违约方应承担相应的违约责任。9.2违约责任的具体规定违约责任的具体规定包括但不限于违约金的计算方式、赔偿范围、赔偿方式等,由双方在合同中另行约定。第十一条争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的程序双方在争议发生后的一定期限内未能协商解决的,应按照合同约定的争议解决程序进行。第十二条合同的解除11.1解除合同的条件双方同意,在合同履行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法继续履行的,双方可以协商解除合同。11.2合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的事宜,包括但不限于工程款的支付、质量保修责任的承担等。第十三条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息,包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。如违反保密义务的,违约方应承担相应的违约责任。第十四条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的,双方应协商解决。13.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的修改和补充本合同的任何修改和补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出,否则无效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲乙方之外的,参与合同履行或者与合同履行相关的各方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等,以及其他与分包工程有合同关系或者利害关系的各方。第二条第三方介入后的合同修正2.1第三方责任的明确当有第三方介入本合同时,甲乙方应与第三方明确各自的权责,确保各方的权益得到保障。2.2第三方责任的划分甲乙方与第三方之间的责任划分,应根据第三方介入的具体情况,协商确定。包括但不限于第三方的工作范围、责任界限、义务履行等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定甲乙方与第三方应协商确定第三方的责任限额,以确保甲乙方的权益得到保障。责任限额可以包括但不限于赔偿限额、保修期限等。3.2第三方责任限额的变更如第三方责任限额需要变更,甲乙方应与第三方重新协商,并以书面形式进行确认。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方协调4.2第三方管理甲乙方应根据第三方的工作范围和责任界限,对第三方进行合理的管理和监督,确保第三方的施工质量、安全等符合合同要求。第五条第三方违约的处理5.1第三方违约行为如第三方违反合同约定,导致分包工程受到影响或者造成损失的,甲乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。5.2第三方违约责任的承担第三方应按照合同约定承担违约责任,如违约责任的具体规定未在合同中明确,甲乙方应与第三方协商确定。第六条第三方权益的保护6.1第三方权益的保护甲乙方应尊重第三方的合法权益,不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。6.2第三方权益的维护如甲乙方发现第三方侵犯他人的合法权益,应通知第三方并及时采取措施予以制止。第七条第三方退出7.1第三方退出的条件如第三方因故需要退出合同,应提前通知甲乙方,并与甲乙方协商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论