2024分则第十六章建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024分则第十六章建设工程合同本合同目录一览1.第一条定义与术语解释1.1第二条合同主体1.1.1第二条第一款发包人1.1.2第二条第二款承包人1.1.3第二条第三款工程师1.2第三条合同标的与工程内容1.3第四条工程质量标准1.4第五条工程进度安排1.5第六条合同价格与支付方式1.5.1第六条第一款合同总价1.5.2第六条第二款付款条件与进度1.5.3第六条第三款价格调整1.6第七条工期延误1.7第八条工程变更1.8第九条工程验收与保修1.8.1第九条第一款工程验收1.8.2第九条第二款保修责任1.9第十条违约责任1.10第十一条争议解决1.11第十二条合同的生效、变更与解除1.11.1第十二条第一款合同生效1.11.2第十二条第二款合同变更1.11.3第十二条第三款合同解除1.12第十三条合同的适用法律与争议解决1.13第十四条其他条款与附件1.13.1第十四条第一款附件说明1.13.2第十四条第二款其他条款说明第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1第二条合同主体1.1.1第二条第一款发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责对工程进行投资、组织设计和施工，并按照合同约定支付合同价款的一方。1.1.2第二条第二款承包人是指按照本合同约定，承担工程的施工、设备供应及安装调试等义务，并有权获得合同价款的一方。1.1.3第二条第三款工程师是指由发包人指派，对工程建设进行技术管理和监督，负责协调发包人与承包人之间关系，代表发包人对工程质量、进度、投资控制等方面实施管理的一方。第二条合同标的与工程内容2.1本合同的标的为建设工程合同，包括工程设计、施工、设备供应、安装调试、培训、保修等全部工作。2.2工程内容具体包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、系统集成、调试与验收等。第三条工程质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行标准、规范、规定的要求。3.2工程质量标准的具体要求，按照附件一《工程质量标准》执行。第四条工程进度安排4.1工程的开工日期按照本合同约定的时间执行。4.2工程竣工日期按照本合同约定的时间执行。4.3工程进度安排的具体要求，按照附件二《工程进度计划》执行。第五条合同价格与支付方式5.1合同总价是指承包人完成本合同约定的全部工作，发包人应付给承包人的总金额。5.2合同总价在本合同签字盖章后，按照附件三《价格构成》执行。5.3付款条件与进度：5.3.1预付款：合同签订后，发包人支付合同总价的一定比例作为预付款。5.3.2进度付款：按照工程进度，发包人应按照实际完成工程量的多少支付相应的合同价款。5.3.3竣工结算：工程竣工并经验收合格后，发包人按照实际完成工程量与合同约定的价格支付合同价款。5.3.4质量保证金：合同价款的一定比例作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，发包人予以退还。5.4价格调整：由于不可抗力等客观原因导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。第六条工期延误6.1由于承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的违约责任。6.2由于发包人原因导致工程进度延误，发包人应承担相应的违约责任。6.3工期延误的具体处理方式，按照附件四《工期延误处理办法》执行。第八条工程变更8.1发包人根据工程实际需要，有权对工程进行变更。变更内容应按照附件五《工程变更范围》执行。8.2工程变更导致的合同价款增减，双方应协商调整。8.3工程变更引起的工期延误，按照第六条《工期延误》处理。第九条工程验收与保修9.1工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程主体结构完成后进行，最终验收在工程竣工后进行。9.2工程验收的标准和程序，按照附件六《工程验收标准》执行。9.3保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照附件七《保修期限》执行。9.4承包人应在保修期内，对工程质量问题负责维修和更换。第十条违约责任10.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。10.2违约责任的赔偿金额和方式，按照附件八《违约责任赔偿》执行。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3合同的解除，应经双方协商一致，并签订解除协议。第十三条合同的适用法律与争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的地点为合同签订地。第十四条其他条款与附件14.1附件一《工程质量标准》详细说明了工程质量的标准和要求。14.2附件二《工程进度计划》详细说明了工程的进度安排和里程碑。14.3附件三《价格构成》详细说明了合同总价的价格构成和计算方式。14.4附件四《工期延误处理办法》详细说明了工期延误的处理方式。14.5附件五《工程变更范围》详细说明了工程变更的范围和程序。14.6附件六《工程验收标准》详细说明了工程验收的标准和程序。14.7附件七《保修期限》详细说明了保修期限和保修内容。14.8附件八《违约责任赔偿》详细说明了违约责任的赔偿金额和方式。14.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程质量标准》详细说明了工程质量的标准和要求，包括材料、施工工艺、验收标准等内容。附件二：《工程进度计划》详细说明了工程的进度安排和里程碑，包括各阶段的开始和结束时间、关键节点等。附件三：《价格构成》详细说明了合同总价的价格构成和计算方式，包括工程成本、利润、税费等。附件四：《工期延误处理办法》详细说明了工期延误的处理方式，包括责任认定、赔偿标准等。附件五：《工程变更范围》详细说明了工程变更的范围和程序，包括变更的原因、变更的内容、变更的审批等。附件六：《工程验收标准》详细说明了工程验收的标准和程序，包括验收的条件、验收的流程、验收的人员等。附件七：《保修期限》详细说明了保修期限和保修内容，包括保修的开始和结束时间、保修的范围等。附件八：《违约责任赔偿》详细说明了违约责任的赔偿金额和方式，包括违约的行为、违约的责任认定等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间完成工程，属于违约行为。违约责任认定标准为：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。示例说明：如果承包人未能在约定的工期内完成工程，根据合同约定的违约金计算公式，计算出违约金金额，并按照该金额向发包人支付违约金。2.发包人未能按照合同约定的时间支付合同价款，属于违约行为。违约责任认定标准为：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。示例说明：如果发包人未能在约定的时间内支付合同价款，根据合同约定的违约金计算公式，计算出违约金金额，并按照该金额向承包人支付违约金。3.双方未能按照合同约定的时间履行合同义务，属于违约行为。违约责任认定标准为：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。示例说明：如果双方未能在约定的时间内履行合同义务，根据合同约定的违约金计算公式，计算出违约金金额，并按照该金额向对方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指双方为完成特定工程，明确双方权利义务的书面协议。2.发包人：指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责对工程进行投资、组织设计和施工，并按照合同约定支付合同价款的一方。3.承包人：指按照本合同约定，承担工程的施工、设备供应及安装调试等义务，并有权获得合同价款的一方。4.工程师：指由发包人指派，对工