2024年外墙保温与防水一体化施工合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墙保温与防水一体化施工合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期违约责任第五条工程质量标准5.1保温性能要求5.2防水性能要求5.3施工质量验收第六条材料供应6.1材料品牌及规格6.2材料供应时间6.3材料质量责任第七条施工工艺及要求7.1施工工艺流程7.2施工操作要求7.3施工安全措施第八条乙方义务8.1施工资质与人员8.2工程进度报告8.3工程资料移交第九条甲方义务9.1提供施工场地9.2协助乙方施工9.3工程变更处理第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿金额第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖法院第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件第十三条其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××市×××路×××号。1.2乙方名称：×××建筑有限公司，地址：×××市×××路×××号。1.3合同术语定义：（1）甲方：指合同中承担发包人义务的×××公司。（2）乙方：指合同中承担承包人义务的×××建筑有限公司。（3）工程：指甲方委托乙方施工的位于×××市×××路×××号的建筑外墙保温与防水一体化工程。（4）合同：指本合同双方签订的关于×××公司委托×××建筑有限公司施工的×××工程外墙保温与防水一体化施工合同。第二条工程概况2.1工程地点：×××市×××路×××号。2.2工程规模：建筑外墙保温与防水一体化，具体面积、施工范围等详见附件一。2.3工程内容：包括但不限于外墙保温层施工、防水层施工、相关辅助工程等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额详见附件二。3.2价格调整条件：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：甲方按乙方施工进度，分阶段支付合同价款。具体支付方式详见附件三。第四条施工期限4.1施工开始日期：自乙方进场之日起计算，具体日期详见附件四。4.2施工结束日期：自施工开始日期起算，预计施工期限为×个月，具体日期详见附件四。4.3延期违约责任：如乙方原因导致施工延期，乙方应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件五。第五条工程质量标准5.1保温性能要求：保温层施工后，保温效果应达到国家标准GB/T102942008《建筑外墙保温系统热工性能试验方法》的要求。5.2防水性能要求：防水层施工后，工程应无渗漏、无明显水渍现象，达到国家标准GB501082008《建筑防水工程技术规范》的要求。5.3施工质量验收：双方应共同参与工程质量验收，验收不合格的工程，乙方应负责整改至合格。第六条材料供应6.1材料品牌及规格：详见附件六。6.2材料供应时间：根据施工进度计划，提前×天通知甲方，确保材料供应的及时性。6.3材料质量责任：乙方对供应的材料质量负责，如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。第八条乙方义务8.1施工资质与人员（1）乙方应具备合法的施工资质，并在有效期内。（2）乙方施工人员应具备相应的职业技能证书，且无犯罪记录。8.2工程进度报告（1）乙方应按月向甲方报告工程进度，包括但不限于已完成工程量、工程质量情况、下一步工作计划等。（2）乙方应在工程进度出现重大问题时，立即通知甲方。8.3工程资料移交（1）乙方应在工程结束后，向甲方移交完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。第九条甲方义务9.1提供施工场地（1）甲方应提供符合合同约定的施工场地，包括但不限于施工入口、施工用电、施工用水等。（2）甲方应保证施工场地的安全性，确保乙方施工人员的人身安全。9.2协助乙方施工（1）甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。（2）甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导。9.3工程变更处理（1）如甲方提出工程变更，甲方应提前×天通知乙方，并书面确认变更内容。（2）乙方应根据甲方书面确认的变更内容，及时调整施工计划，并通知甲方。第十条违约责任10.1甲方违约责任（1）甲方未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件五。（2）甲方未提供施工场地或协助乙方施工，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。10.2乙方违约责任（1）乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件五。（2）乙方施工质量不符合约定，乙方应承担整改费用，并支付违约金。10.3违约赔偿金额（1）违约金计算方式：违约金=合同总价×违约天数×违约利率。（2）违约利率：×%。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3诉讼管辖法院：合同签订地人民法院。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同解除条件：任何一方未履行合同义务，另一方均有权解除合同。第十三条其他约定13.1知识产权保护：双方应对合同过程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术信息。13.2保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十四条合同的份数14.1合同正本份数：×份。14.2合同副本份数：×份。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地点及施工范围详细说明详细描述工程地点的具体位置、施工范围、施工要求等。附件二：合同总价明细表明细表中应包括工程各项费用的详细计算和价格，以及材料品牌、规格和价格等信息。附件三：支付方式及进度计划详细说明甲方应如何按乙方施工进度支付合同价款，包括支付时间、支付金额等信息。附件四：施工开始日期及结束日期确认书确认书应详细记录双方约定的施工开始日期及结束日期。附件五：违约金计算方式及违约责任确认书确认书应详细说明违约金的计算方式，以及违约行为的责任认定标准。附件六：材料供应品牌及规格明细表明细表中应包括材料供应的品牌、规格、供应时间等信息。附件七：施工工艺流程及操作要求详细描述施工工艺流程和操作要求，以及施工安全措施等。附件八：乙方人员资质及证书清单清单应包括乙方施工人员的姓名、职务、资质证书等信息。附件九：工程质量验收标准及方法详细说明工程质量验收的标准和方法，以及验收不合格的处理方式。附件十：合同变更及解除条件确认书确认书应详细说明合同变更及解除的条件和程序。附件十一：知识产权保护及保密协议协议应详细描述双方在合同过程中涉及的知识产权保护及保密义务。附件十二：不可抗力证明文件文件应详细说明不可抗力事件的类型、影响范围、处理方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）甲方未按约定时间支付合同价款，甲方应向乙方支付违约金。例如，若甲方延迟支付合同价款超过×个月，甲方应支付合同总价×%的违约金。（2）甲方未提供施工场地或协助乙方施工，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。例如，若甲方未能按时提供施工场地，导致乙方延迟施工超过×个月，甲方应承担乙方因延迟施工而产生的额外费用。2.乙方违约行为及责任认定：（1）乙方未按约定时间完成工程，乙方应向甲方支付违约金。例如，若乙方延迟完成工程超过×个月，乙方应支付合同总价×%的违约金。（2）乙方施工质量不符合约定，乙方应承担整改费用，并支付违约金。例如，若乙方施工的质量不符合国家标准，乙方应承担整改费用，并支付合同总价×%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同双方签订的关于×××公司委托×××建筑有限公司施工的×××工程外墙保温与防水一体化施工合同。2.甲方：指合同中承担发包人义务的×××公司。3.乙方：指合同中承担承包人义务的×××建筑有限公司。4.工程：指甲方委托乙方施工的位于×××市×××路×××号的建筑外墙保温与防水一体化工程。5.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额，