2024年度铁路轨道铺设劳务分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度铁路轨道铺设劳务分包合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方和乙方对合同中相关词汇的理解和定义第二条：合同范围及工作内容2.1乙方的工作范围和任务2.2乙方应提供的劳务及数量2.3乙方的责任和工作要求第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式和时间3.3价款调整的条件和方式第四条：工期及进度4.1乙方完成工作的期限4.2工程进度报告及验收4.3工期延误的处理第五条：质量标准及验收5.1工程质量要求5.2验收程序和标准5.3质量问题的处理第六条：安全及环保6.1乙方应遵守的安全规定6.2乙方应采取的环保措施6.3安全事故的处理第七条：保密条款7.1双方应保守的机密信息7.2保密信息的范围和期限7.3违约保密条款的后果第八条：违约责任8.1双方违约的情形8.2违约责任的承担方式8.3违约金的计算和支付第九条：争议解决9.1双方解决争议的方式9.2争议解决的地点和法院9.3仲裁条款第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的解除条件第十一条：合同的附件11.1附件的名称和份数11.2附件的效力和解释第十二条：其他条款12.1双方约定的其他事项12.2附加条款的编号和日期第十三条：签字盖章13.1甲乙双方的签字盖章13.2签字盖章的日期第十四条：合同正本14.1合同正本的份数和保管14.2合同副本的有效性第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：中华人民共和国X铁路工程建设有限公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称：X铁路工程劳务分包有限公司乙方地址：省市区路号1.3甲方和乙方对合同中相关词汇的理解和定义（1）甲方：指中华人民共和国X铁路工程建设有限公司（2）乙方：指X铁路工程劳务分包有限公司（3）铁路轨道铺设：指按照设计要求，进行铁轨铺设、道岔铺设、连接线路等工作（4）劳务分包：指乙方按照甲方的要求，提供相关劳务人员、设备和技术支持，完成甲方指定的工作任务第二条：合同范围及工作内容2.1乙方的工作范围和任务（1）乙方负责铁路轨道铺设工程的相关劳务工作（2）乙方应按照甲方的要求，提供所需劳务人员、设备和技术支持（3）乙方应按照合同约定的时间进度，完成甲方指定的工作任务2.2乙方应提供的劳务及数量（1）乙方应提供具备相关经验和技能的劳务人员，满足甲方的施工需求（2）乙方应根据甲方的要求，提供所需的设备和技术支持（3）乙方应按照甲方的要求，提供相应数量的劳务人员，确保工程顺利进行2.3乙方的责任和工作要求（1）乙方应按照甲方的要求，严格遵守国家相关法律法规和铁路工程建设标准（2）乙方应保证劳务人员的质量和数量，确保工程质量和进度（3）乙方应负责施工现场的安全管理，确保工程建设过程中的安全第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000），乙方向甲方提供铁路轨道铺设劳务服务，完成甲方指定的工作任务。3.2支付方式和时间（1）甲方按照乙方实际完成的工作量，按照约定的单价进行支付（2）甲方每月支付乙方的劳务费用，具体支付时间由双方协商确定3.3价款调整的条件和方式如遇市场行情变化、政策调整等特殊情况，双方可协商调整价款，并签订补充协议。第四条：工期及进度4.1乙方完成工作的期限乙方应按照甲方的要求，在2024年12月31日前完成铁路轨道铺设劳务工作。4.2工程进度报告及验收乙方应每月向甲方提交工程进度报告，并按照甲方的要求进行工程验收。4.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体按照合同违约责任条款执行。第五条：质量标准及验收5.1工程质量要求乙方应按照国家相关法律法规和铁路工程建设标准，保证工程质量。5.2验收程序和标准（1）甲方应组织专业人员进行工程验收，乙方应予以配合（2）验收标准应按照国家相关法律法规和铁路工程建设标准执行5.3质量问题的处理如乙方施工质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。第六条：安全及环保6.1乙方应遵守的安全规定乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，确保工程施工安全。6.2乙方应采取的环保措施乙方应按照国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，防止污染环境。6.3安全事故的处理如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条：违约责任8.1双方违约的情形（1）甲方未按约定支付劳务费用，乙方未按约定完成工作等（2）甲方未按约定提供施工条件，乙方未按约定提供劳务人员等8.2违约责任的承担方式（1）甲方应按照合同约定支付违约金，违约金为本合同总价款的1%（2）乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、重新施工等8.3违约金的计算和支付违约金计算方式为：本合同总价款×违约金比例第九条：争议解决9.1双方解决争议的方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷。9.2争议解决的地点和法院如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁条款双方同意，任何一方在合同履行过程中发生的争议，均可提交仲裁委员会仲裁。第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序任何一方要求变更合同，均应以书面形式通知对方，经对方同意后签订补充协议。10.3合同的解除条件（1）双方协商一致解除合同（2）因不可抗力导致合同无法履行第十一条：合同的附件11.1附件的名称和份数（1）附件一：《铁路轨道铺设劳务工作量清单》（2）附件二：《设备和技术支持清单》（3）附件三：《劳务人员名单》11.2附件的效力和解释附件是本合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。第十二条：其他条款12.1双方约定的其他事项（1）乙方应按照甲方要求，参加相关培训和考试（2）乙方应遵守甲方的企业规章制度12.2附加条款的编号和日期附加条款编号：，日期：年月日第十三条：签字盖章13.1甲乙双方的签字盖章（1）甲方签字盖章：______________________（2）乙方签字盖章：______________________13.2签字盖章的日期（1）甲方签字日期：______________________（2）乙方签字日期：______________________第十四条：合同正本14.1合同正本的份数和保管本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同副本的有效性合同副本作为合同的附件，同样具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义和范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入的范围（1）提供咨询服务的中介方（2）负责工程监理的监理方（3）负责工程设计的設計方（4）提供材料的材料供应商第二条：第三方的责任和义务2.1第三方应承担的责任第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责，确保工程顺利进行。2.2第三方应遵守的义务第三方应遵守国家相关法律法规，尊重甲乙双方的合法权益，不得干涉甲乙双方的正常经营活动。第三条：第三方介入的协调和管理3.1第三方介入的协调3.2第三方介入的管理甲乙双方应对第三方的施工质量、进度和安全等方面进行监督和管理，确保第三方的施工符合合同要求。第四条：第三方介入的变更和解除4.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。4.2第三方介入的解除如第三方未按照合同约定履行其职责，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并依法追究第三方的法律责任。第五条：第三方责任限额5.1第三方责任的限定第三方对甲乙双方的责任限额为其合同金额的20%。5.2第三方责任的计算方式第三方责任的计算方式为：第三方责任限额×第三方合同金额。第六条：第三方违约的处理6.1第三方违约的情形第三方未按照合同约定履行其职责，包括但不限于施工质量不符合要求、进度延误等。6.2第三方违约的处理方式甲乙双方应与第三方协商解决，如协商不成，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并依法追究第三方的法律责任。第七条：第三方与甲乙双方的关系7.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方是独立的法律主体，彼此之间的合同关系互不影响。7.2第三方与甲乙双方的划分说明第三方应按照合同约定向甲乙双方履行其职责，但第三方与甲乙双方之间的合同关系不由第三方承担连带责任。第八条：第三方介入的合同条款修正8.1第三方合同条款的修正甲乙双方应根据第三方介入的情况，对合同相关条款进行修正，以明确第三方的权利和义务。8.2第三方合同条款的补充甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的责任限额、违约处理方式等相关事项。第九条：第三方介入的合同履行监督9.1第三方合同履行的监督甲乙双方应对第三方的合同履行进行监督，确保第三方按照合同约定履行其职责。9.2第三方合同履行监督的方式甲乙双方应定期与第三方进行沟通，了解第三方的施工进度和质量情况，并对第三方进行评估。第十条：第三方介入的争议解决10.1第三方争议的解决如第三方与甲乙双方之间发生争议，甲乙双方应与第三方协商解决，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方争议解决的地点和法院第三方争议解决的地点和法院为合同签订地人民法院。第十一条：第三方介入的附件11.1附件的名称和份数（1）附件一：《第三方合同》（2）附件二：《第三方责任限额确认书》（3）附件三：《第三方违约处理协议》11.2附件的效力和解释附件是本合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。第十二条：其他条款12.1双方约定的其他事项（1）甲乙双方应与第三方保持沟通，确保工程顺利进行（2）甲乙双方应按照合同约定履行其职责，确保第三方的权益12.2附加条款的编号和日期附加条款编号：，日期：年月日第十三条：签字盖章13.1甲乙双方的签字盖章（1）甲方签字盖章：______________________（2）乙方签字盖章：______________________13.2签字盖章的日期（1）甲方签字日期：______________________（2）乙方签字日期：________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《铁路轨道铺设劳务工作量清单》附件二：《设备和技术支持清单》附件三：《劳务人员名单》附件四：《第三方合同》详细要求和说明：本附件是甲乙双方与第三方签订的合同，明确了第三方的权利和义务，以及第三方责任限额、违约处理方式等相关事项。附件五：《第三方责任限额确认书》附件六：《第三方违约处理协议》说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付劳务费用违约责任：甲方应按照合同约定支付违约金，违约金为本合同总价款的1%。示例说明：如果甲方未按照合同约定的时间支付劳务费用，乙方可以要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定完成工作违约责任：乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、重新施工等。示例说明：如果乙方未按照合同约定的时间完成工作，甲方可以要求乙方支付违约金，或者要求乙方重新施工。3.甲方未按约定提供施工条件违约责任：甲方应按照合同约定支付违约金，违约金为本合同总价款的1%。示例说明：如果甲方未按照合同约定的时间提供施工条件，乙方可以要求甲方支付违约金。4.乙方未按约定提供劳务人员违约责任：乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限