2024年度工程合同工期延误责任合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程合同工期延误责任合同本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方1.2工程概述1.3合同签订日期第二条工期延误2.1工期延误的定义2.2工期延误的责任归属2.3工期延误的计算方法第三条工期延误的责任分配3.1甲方责任导致的工期延误3.2乙方责任导致的工期延误3.3不可抗力因素导致的工期延误第四条工期延误的赔偿4.1工期延误赔偿的标准4.2工期延误赔偿的计算方式4.3工期延误赔偿的支付时间及方式第五条工期延误的协商解决5.1工期延误的协商程序5.2工期延误协商的结果及执行第六条工期延误的争议解决6.1争议解决的途径6.2争议解决的时限第七条工期延误的合同解除7.1工期延误解除合同的条件7.2工期延误解除合同的程序第八条工期延误的违约责任8.1违约责任的认定8.2违约责任的赔偿方式第九条工期延误的合同变更9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序第十条工期延误的合同终止10.1合同终止的条件10.2合同终止的程序第十一条工期延误的保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限第十二条工期延误的适用法律12.1合同适用的法律12.2法律冲突的解决第十三条工期延误的合同附件13.1附件的说明13.2附件的效力第十四条工期延误的签署及生效14.1合同签署的时间及地点14.2合同的生效条件及时间第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方甲方：×××工程有限责任公司乙方：×××建筑工程有限公司1.2工程概述工程名称：×××住宅小区建设项目工程地点：×××市×××区工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月1日第二条工期延误2.1工期延误的定义本合同中所谓“工期延误”是指工程进度未能按照合同约定的时间表完成，导致工程交付日期推迟的情形。2.2工期延误的责任归属2.2.1甲方责任导致的工期延误由于甲方原因（包括但不限于设计变更、甲方提供的材料及设备延迟到达工地、甲方审批程序延迟等）导致的工期延误，由甲方承担责任。2.2.2乙方责任导致的工期延误由于乙方原因（包括但不限于施工管理不善、乙方人员不足、乙方设备故障等）导致的工期延误，由乙方承担责任。2.2.3不可抗力因素导致的工期延误由于不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况）导致的工期延误，双方协商解决。2.3工期延误的计算方法工期延误的计算以合同约定的工程交付日期为基准，按照实际延误天数计算。第三条工期延误的责任分配3.1甲方责任导致的工期延误甲方应按照实际延误天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的0.5‰。3.2乙方责任导致的工期延误乙方应按照实际延误天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的0.5‰。3.3不可抗力因素导致的工期延误双方协商确定是否支付违约金及支付金额。第四条工期延误的赔偿4.1工期延误赔偿的标准工期延误赔偿金额根据合同约定的工程交付日期和实际交付日期之间的天数计算，赔偿金额为合同总金额的10%。4.2工期延误赔偿的计算方式赔偿金额=合同总金额×延误天数×10%4.3工期延误赔偿的支付时间及方式赔偿金额在合同约定的工程交付日期之后的30天内，由责任方一次性支付给受损方。第五条工期延误的协商解决5.1工期延误的协商程序一旦发生工期延误，双方应及时沟通，协商解决。双方可成立专门的工期延误处理小组，负责协调、沟通和处理相关事宜。5.2工期延误协商的结果及执行双方协商达成一致意见后，应形成书面协议，并按照协议执行。第六条工期延误的争议解决6.1争议解决的途径双方发生工期延误争议时，可以先尝试通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2争议解决的时限双方应在争议发生后的30天内，向人民法院提起诉讼，逾期视为放弃诉讼权利。第八条工期延误的合同变更8.1合同变更的条件本合同在履行过程中，如因特殊情况需要变更，包括但不限于工程设计变更、工程量增减、施工方法改变等，一方提出变更要求时，应立即通知对方，并共同协商确定变更内容。8.2合同变更的程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订《合同变更协议》。《合同变更协议》作为本合同的附件，具有同等法律效力。第九条工期延误的合同终止9.1合同终止的条件本合同在履行过程中，如因特殊情况需要终止，包括但不限于工程完成、双方协商一致解除合同、一方违约等，可终止合同。9.2合同终止的程序合同终止需经双方协商一致，并以书面形式签订《合同终止协议》。《合同终止协议》作为本合同的附件，具有同等法律效力。第十条工期延误的保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同签订、履行过程中产生的，未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于工程设计、施工技术、商务谈判内容等。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后三年止。第十一条工期延误的适用法律11.1合同适用的法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2法律冲突的解决如本合同的内容与中华人民共和国法律相抵触，应以法律规定为准。双方应遵守国家的法律、法规，共同维护国家法律尊严和合同的履行。第十二条工期延误的合同附件12.1附件的说明本合同附件包括：《合同变更协议》、《合同终止协议》、《工程设计文件》、《施工图纸》等，附件与本合同具有同等法律效力。12.2附件的效力合同附件的修改、补充须经双方协商一致，并以书面形式签订。附件的修改、补充与本合同具有同等法律效力。第十三条工期延误的签署及生效13.1合同签署的时间及地点本合同于2024年3月1日签署，地点为×××市×××区。13.2合同的生效条件及时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至2024年12月31日。第十四条工期延误的份数14.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同副本本合同副本具有同等法律效力，甲乙双方按照副本内容履行合同义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称“第三方”是指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入的情形包括但不限于：中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。第二条第三方介入的程序2.1甲方和乙方应在本合同中明确第三方的职责和权限，并在合同履行过程中严格遵守。2.2第三方介入时，甲方和乙方应提供必要的协助和支持，确保合同的顺利履行。2.3第三方提出的意见、建议和要求，甲方和乙方应认真听取，并在合同履行过程中予以考虑。第三条第三方介入的责任3.1第三方应按照合同约定履行其职责，并对其提供的服务承担责任。3.2第三方未按照合同约定履行其职责，导致甲方和乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.3第三方因履行其职责而产生的费用，由甲方和乙方按照合同约定承担。第四条第三方介入的权益保护4.1第三方有权按照合同约定获取相应的报酬和服务费用。4.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的合同履行条件和服务。4.3第三方有权要求甲方和乙方保护其商业秘密和隐私。第五条第三方介入的违约处理5.1第三方未按照合同约定履行其职责，构成违约的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2甲方和乙方未按照合同约定履行其义务，导致第三方不能正常履行其职责的，甲方和乙方应承担相应的责任。第六条第三方介入的争议解决6.1甲方、乙方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同变更和终止7.1合同变更或终止时，第三方有权根据合同约定要求甲方和乙方支付其相应的费用。7.2合同变更或终止后，第三方对甲方和乙方的义务相应终止。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方应对其在履行合同过程中获取的甲方和乙方的保密信息予以保密。8.2保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后五年止。第九条第三方介入的适用法律9.1第三方介入本合同应适用中华人民共和国法律。9.2法律冲突的解决：如本合同的内容与中华人民共和国法律相抵触，应以法律规定为准。第十条第三方介入的合同附件10.1附件的说明：第三方介入的具体条款和条件，包括但不限于第三方的职责、权限、报酬等。10.2附件的效力：合同附件的修改、补充须经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式签订。附件的修改、补充与本合同具有同等法律效力。第十一条第三方介入的签署及生效11.1合同签署的时间及地点：第三方介入的条款和条件，在甲方、乙方与第三方协商一致后签署，地点为×××市×××区。11.2合同的生效条件及时间：本合同自甲方、乙方和第三方签字（或盖章）之日起生效。第十二条第三方介入的份数12.1合同份数：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。12.2合同副本：本合同副本具有同等法律效力，甲乙双方和第三方按照副本内容履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程设计文件》详细要求和说明：本附件包含工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，是工程实施的基础。乙方应按照设计文件的要求进行施工，并保证工程质量。附件二：《施工图纸》详细要求和说明：本附件包含工程的施工图纸、施工方案、施工工艺等，是乙方施工的依据。乙方应严格按照施工图纸进行施工，确保工程进度和质量。附件三：《合同变更协议》详细要求和说明：本附件用于记录合同履行过程中双方协商一致的变更事项，包括工程内容、工期、费用等。任何合同变更均需以此附件形式明确记录，并经双方签字盖章确认。附件四：《合同终止协议》详细要求和说明：本附件用于记录双方协商一致终止合同的情况，包括终止原因、终止日期、终止后的处理事项等。任何合同终止均需以此附件形式明确记录，并经双方签字盖章确认。附件五：《第三方服务协议》详细要求和说明：本附件用于明确第三方的服务内容、职责、权限、报酬等。甲方、乙方与第三方签订此协议，并按照协议约定履行各自的权利和义务。附件六：《第三方付款凭证》详细要求和说明：本附件用于记录甲方、乙方支付给第三方的费用，包括支付时间、支付金额、支付方式等。附件七：《工期延误赔偿计算明细》详细要求和说明：本附件用于记录工期延误的赔偿计算过程，包括延误天数、赔偿金额计算等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按合同约定履行义务，导致工期延误、工程质量问题等，应承担违约责任。例如，甲方未按约定时间提供施工图纸，导致乙方无法按时施工，甲方应承担相应的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按合同约定履行义务，导致工期延误、工程质量问题等，应承担违约责任。例如，乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误，乙方应承担相应的违约金。3.第三方违约行为及责任认定：第三方未按合同约定履行其职责，导致工期延误、工程质量问题等，应承担违约责任。例如，第三方提供的设计图纸存在问题，导致施工过程中出现质量问题，第三方应承担相应的违约责任。4.违约金的计算方式：违约金金额根据合同总金额的一定比例计算，具体比例在合同中约定。例如，每延误一天，违约方应支付合同总金额的0.5‰作为违约金。5.违约行为的证明和处理：违约行为的具体情形和证据，由违约方提供。双方应共同协商处理违约行为，并按照合同约定承担相应的责任。全文完。2024年度工程合同工期延误责任合同1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同双方1.2合同标的1.3合同金额1.4合同工期第二条工期延误的定义与计算2.1工期延误的定义2.2工期延误的计算方式第三条工期延误的责任归属3.1甲方责任导致的工期延误3.2乙方责任导致的工期延误3.3不可抗力因素导致的工期延误第四条工期延误的赔偿责任4.1甲方责任导致的工期延误赔偿4.2乙方责任导致的工期延误赔偿4.3不可抗力因素导致的工期延误处理第五条工期延误的协商解决5.1工期延误的协商程序5.2工期延误协商未果的处理方式第六条工期延误的争议解决6.1争议解决的途径6.2争议解决的时间限制第七条工期延误的合同解除7.1工期延误导致合同解除的条件7.2合同解除后的权益处理第八条工期延误的合同变更8.1工期延误导致的合同变更条件8.2合同变更的程序第九条工期延误的信息披露9.1工期延误信息的披露要求9.2工期延误信息的披露时间第十条工期延误的记录和报告10.1工期延误的记录要求10.2工期延误的报告程序第十一条工期延误的风险管理11.1工期延误风险的识别和评估11.2工期延误风险的控制和应对措施第十二条工期延误的保险12.1工期延误保险的购买12.2工期延误保险的理赔程序第十三条工期延误的违约责任13.1工期延误违约的认定13.2工期延误违约的责任承担第十四条其他约定14.1工期延误相关的其他费用承担14.2工期延误的合同修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为__________工程项目，工程地点位于__________，工程内容详见附件一。1.3合同金额本合同总金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整），付款方式及付款进度详见附件二。1.4合同工期本合同约定的工期为__________天，自甲方签发开工通知书之日起计算。第二条工期延误的定义与计算2.1工期延误的定义本合同所称工期延误，是指由于甲方、乙方或不可抗力因素导致的工程进度迟延，使工程不能按照合同约定的工期完成。2.2工期延误的计算方式工期延误天数按照实际完成日期与合同约定完成日期之间的差额计算，具体计算方式如下：（1）甲方责任导致的工期延误：以甲方实际签发工程变更通知书或暂停施工指令的日期为计算起点，按照实际工程进度与合同约定工程进度之间的差额计算延误天数。（2）乙方责任导致的工期延误：以乙方实际收到甲方工程变更通知书或暂停施工指令的日期为计算起点，按照实际工程进度与合同约定工程进度之间的差额计算延误天数。（3）不可抗力因素导致的工期延误：以不可抗力事件结束的日期为计算起点，按照实际工程进度与合同约定工程进度之间的差额计算延误天数。第三条工期延误的责任归属3.1甲方责任导致的工期延误由于甲方原因导致工程进度迟延的，乙方有权要求甲方支付工期延误赔偿金，具体赔偿金计算方式详见附件三。3.2乙方责任导致的工期延误由于乙方原因导致工程进度迟延的，乙方应自行承担工期延误的责任，并向甲方支付工期延误赔偿金，具体赔偿金计算方式详见附件三。3.3不可抗力因素导致的工期延误由于不可抗力因素导致工程进度迟延的，双方应立即启动协商机制，根据实际情况商讨调整工期和赔偿金等事宜。第四条工期延误的赔偿责任4.1甲方责任导致的工期延误赔偿由于甲方原因导致工程进度迟延的，乙方有权要求甲方支付工期延误赔偿金，赔偿金计算方式详见附件三。4.2乙方责任导致的工期延误赔偿由于乙方原因导致工程进度迟延的，乙方应向甲方支付工期延误赔偿金，赔偿金计算方式详见附件三。4.3不可抗力因素导致的工期延误处理由于不可抗力因素导致工程进度迟延的，双方应根据实际情况商讨调整工期和赔偿金等事宜。第五条工期延误的协商解决5.1工期延误的协商程序双方应通过友好协商的方式解决工期延误问题。当工期延误发生时，乙方应在第一时间内向甲方报告，并说明工期延误的原因和可能的影响。甲方应在收到报告后尽快与乙方协商，共同商讨解决办法。5.2工期延误协商未果的处理方式如双方协商未果，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条工期延误的争议解决6.1争议解决的途径双方对于本合同的解释或履行发生任何争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2争议解决的时间限制双方应在本合同争议发生之日起__________日内解决争议，否则视为双方同意延长合同期限，继续履行合同义务。第八条工期延误的合同变更8.1工期延误导致的合同变更条件如因不可抗力因素或甲方要求导致工程进度迟延，且双方协商一致，可以对合同约定的工期、工程内容、工程价款等进行变更。8.2合同变更的程序合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。变更后的合同附件为本合同不可分割的一部分。第九条工期延误的信息披露9.1工期延误信息的披露要求双方应按照合同约定的方式，及时向对方提供与工期延误相关的信息。如甲方要求乙方提供工程进度报告，乙方应按时提交。9.2工期延误信息的披露时间乙方应在每季度末向甲方提交工程进度报告，报告内容包括但不限于工程完成情况、存在问题及解决措施等。第十条工期延误的记录和报告10.1工期延误的记录要求乙方应详细记录工期延误的情况，包括但不限于延误原因、延误天数、影响范围等，并按照甲方要求及时提交相关报告。10.2工期延误的报告程序乙方应在发生工期延误后立即向甲方报告，并按照甲方要求提交工期延误报告。甲方有权对乙方报告的真实性和准确性进行核实。第十一条工期延误的风险管理11.1工期延误风险的识别和评估双方应共同识别工程项目的潜在工期延误风险，并进行评估。乙方应采取措施预防风险的发生，并按照甲方要求提交风险评估报告。11.2工期延误风险的控制和应对措施乙方应制定相应的工期延误风险控制和应对措施，包括但不限于制定应急预案、加强工程管理等，以减少工期延误的风险。第十二条工期延误的保险12.1工期延误保险的购买乙方应购买适当的工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等，并将保险单据提交甲方备案。12.2工期延误保险的理赔程序如发生工期延误，乙方应及时向保险公司报案，并按照保险公司的要求提交相关理赔材料。甲方应协助乙方进行理赔工作。第十三条工期延误的违约责任13.1工期延误违约的认定如乙方未按照合同约定的工期完成工程，构成工期延误违约。13.2工期延误违约的责任承担乙方应按照本合同约定承担工期延误违约的责任，包括但不限于支付工期延误赔偿金、承担额外费用等。第十四条其他约定14.1工期延误相关的其他费用承担如因工期延误导致甲方产生额外费用，包括但不限于临时设施租赁费、人员遣散费等，乙方应承担相关费用。14.2工期延误的合同修改和补充本合同的有效期为__________年，自合同签订之日起计算。合同期满前，双方可以协商修改和补充本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的各方，包括但不限于中介方、监理方、保险公司、政府部门等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同的约定或法律法规的要求，参与到本合同的执行、监督、管理或协调等环节。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件如甲方或乙方认为第三方的介入有助于合同的履行，可以书面形式通知另一方，并说明介入的理由和目的。2.2第三方介入的程序第三方介入应经过甲乙双方的协商一致，并签订书面协议。协议应明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方介入后的责任和权益3.1第三方责任第三方应按照书面协议的约定，履行其职责，并对其行为产生的后果承担责任。3.2第三方权益第三方有权根据书面协议的约定，获得相应的权益，包括但不限于报酬、赔偿等。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方4.2第三方与乙方4.3第三方与甲方、乙方之间的关系第三方与甲方、乙方之间的关系，应以本合同和书面协议为准，不应影响甲方、乙方之间的合同关系。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的性质、风险程度等因素，由甲乙双方协商确定。5.2第三方责任限额的调整如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应书面协商一致，并修改书面协议。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应书面协商一致，并签订变更协议。6.2第三方介入的解除如因特殊情况需要解除第三方，甲乙双方应书面协商一致，并签订解除协议。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约的认定如第三方未按照书面协议的约定履行其职责，构成违约。7.2第三方违约的处理第三方违约时，甲乙双方应根据书面协议的约定，采取相应的违约处理措施。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决的途径双方对于第三方介入的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时间限制双方应在本争议发生之日起__________日内解决争议，否则视为双方同意延长合同期限，继续履行合同义务。第九条第三方介入的信息披露9.1第三方介入信息的披露要求第三方应按照甲乙双方的约定，及时向甲乙双方提供与第三方介入相关的信息。9.2第三方介入信息的披露时间第三方应按照甲乙双方的约定，及时向甲乙双方披露相关信息。第十条第三方介入的记录和报告10.1第三方介入的记录要求第三方应详细记录其介入的过程和结果，并按照甲乙双方的约定及时提交相关报告。10.2第三方介入的报告程序第三方应按照甲乙双方的约定，及时向甲乙双方提交介入报告。第十一条第三方介入的风险管理11.1第三方介入风险的识别和评估双方应共同识别与第三方介入相关的潜在风险，并进行评估。第三方应采取措施预防风险的发生，并按照甲乙双方的约定提交风险评估报告。11.2第三方介入风险的控制和应对措施第三方应制定相应的风险控制和应对措施，包括但不限于制定应急预案、加强管理等，以减少风险对工程的影响。第十二条第三方介入的保险12.1第三方介入保险的购买第三方应购买适当的保险，并将保险单据提交甲乙双方备案。12.2第三方介入保险的理赔程序如发生第三方介入保险理赔事项，第三方应及时向保险公司报案，并按照保险公司的要求提交相关理赔材料。甲乙双方应协助第三方进行理赔工作。第十三条第三方介入的违约责任13.1第三方违约的认定如第三方未按照书面协议的约定履行其职责，构成违约。13.2第三方违约的责任承担第三方应按照书面协议的约定，承担违约责任，包括但不限于支付违约金、承担额外费用等。第十四条与其他条款的衔接本部分关于第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程项目详细描述附件二：付款方式和付款进度附件三：工期延误赔偿金计算方式附件四：工程进度报告模板附件五：风险评估报告模板附件六：第三方介入协议模板附件七：保险单据模板附件八：违约行为及责任认定标准附件九：争议解决流程图附件十：合同修改和补充协议模板附件一：工程项目详细描述本附件应详细描述工程项目的名称、地点、内容、规模、技术要求等，以便双方对工程项目的具体情况进行了解。附件二：付款方式和付款进度本附件应详细说明付款的方式、时间、比例等，以便双方对付款的安排进行了解。附件三：工期延