2024政府合同的签订是否需要接受法律审查建筑工程施工合同纠纷_第1页
2024政府合同的签订是否需要接受法律审查建筑工程施工合同纠纷_第2页
2024政府合同的签订是否需要接受法律审查建筑工程施工合同纠纷_第3页
2024政府合同的签订是否需要接受法律审查建筑工程施工合同纠纷_第4页
2024政府合同的签订是否需要接受法律审查建筑工程施工合同纠纷_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为项目业主,乙方为施工方,双方为了明确双方的权利和义务,保证工程质量,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,经协商一致,签订本合同。第一条工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________工程内容:__________工程总投资:__________第二条合同工期本工程合同工期为__________天,自开工之日起算。第三条质量标准本工程质量应达到__________标准。第四条合同价款1.本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.乙方应按照约定的工程进度支付进度款。第五条付款方式1.甲方按照乙方完成的工程量支付工程款。2.付款方式为__________。第六条甲方义务1.甲方应按照合同约定提供施工场地,保证施工条件。2.甲方应按时支付工程款。第七条乙方义务1.乙方应按照合同约定完成工程施工,保证工程质量。2.乙方应遵守国家法律法规,严格按照安全生产要求进行施工。第八条违约责任1.甲方未按时支付工程款的,应支付乙方违约金,违约金为应付工程款的__________%。2.乙方未按照约定完成工程的,应支付甲方违约金,违约金为工程总价的__________%。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的签订应严格遵守国家的法律法规,确保合同内容的合法性。解决办法:在签订合同前,甲方和乙方都应认真审查合同内容,确保不违反国家法律法规,必要时可咨询专业法律人士。2.合同中的各项条款应明确具体,避免含糊不清或产生歧义。解决办法:甲乙双方在签订合应仔细审阅合同条款,确保各项内容明确具体,对于有疑问或模糊的地方应进行澄清和修改。3.合同的履行过程中,双方应严格按照合同约定的条款执行,确保合同的履行不受干扰。解决办法:甲乙双方应遵守合同的约定,按照约定的工程进度、质量标准等履行各自的义务,如遇到问题应通过友好协商解决。4.在合同履行过程中,如遇到不可抗力等因素导致无法履行合同,应及时通知对方并协商解决。解决办法:当发生不可抗力事件时,受影响的一方应及时通知对方,并尽力采取措施减少损失。双方应协商决定是否继续履行合同,以及如何调整合同内容。5.合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。解决办法:甲乙双方应积极寻求友好协商解决争议,如果协商无果,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼,寻求法律途径解决争议。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中承担买方或委托方职责的一方。2.乙方:指合同中承担卖方或受托方职责的一方。3.合同工期:指合同中约定的工程开始和结束的时间段。4.质量标准:指合同中约定的工程质量应达到的要求和标准。5.合同价款:指合同中约定的工程总价款。6.违约金:指合同一方违反合同约定,应支付给另一方的赔偿金。7.不可抗力:指合同履行过程中发生的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。8.友好协商:指合同双方在发生争议时,通过相互沟通、谅解,以和平方式解决争议。9.管辖权:指法院对特定案件进行审理的权利。有管辖权的法院对案件进行审理,其他法院无权干涉。应用场合:1.适用于甲方(政府机关或其授权机构)与乙方(建筑工程施工企业)之间就建筑工程施工所签订的合同。2.适用于各类公共基础设施建设项目,包括但不限于道路、桥梁、隧道、公共建筑等。3.适用于乙方为完成甲方指定的建筑工程施工任务,并提供相应的施工设备和人员。补充条款:1.施工许可:乙方应按照法律法规及甲方要求,办理相关施工许可手续。2.环境保护:乙方在施工过程中应遵守环境保护法规,采取措施减少对周边环境的影响。3.安全生产:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产。4.变更管理:合同履行过程中,如发生工程变更,双方应按照约定的变更程序进行协商。5.保险责任:乙方应按照合同约定购买并维持必要的保险,如建筑工程保险、意外伤害保险等。6.知识产权保护:乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权,如涉及第三方知识产权,应由乙方负责解决。7.保密条款:双方应对合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密。附件列表:1.工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论