版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电项目水电安装合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称1.2乙方名称第二条工程概述2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式第四条工期要求4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误责任第五条乙方义务5.1施工质量5.2施工安全5.3材料供应第六条甲方义务6.1提供施工场地6.2办理相关手续6.3支付合同价款第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露后果第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的补充12.3合同的解除第十三条附件13.1工程设计图纸13.2施工方案13.3材料合格证第十四条签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3日期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称:_____________1.2乙方名称:_____________第二条工程概述2.1工程地点:_____________2.2工程规模:_____________2.3工程内容:_____________第三条合同价格3.1合同总价:_____________3.2价格调整条件:_____________3.3支付方式:_____________第四条工期要求4.1工程开工日期:_____________4.2工程竣工日期:_____________4.3工期延误责任:_____________第五条乙方义务5.1施工质量:_____________5.2施工安全:_____________5.3材料供应:_____________第六条甲方义务6.1提供施工场地:_____________6.2办理相关手续:_____________6.3支付合同价款:_____________第七条违约责任7.1甲方违约:_____________7.2乙方违约:_____________第八条争议解决8.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决:如调解不成,任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更:合同履行期间,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。9.3合同终止:合同履行完毕或者双方协商一致解除合同,本合同即告终止。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2泄露后果:泄露方应承担相应的法律责任,赔偿受害方的损失。第十一条其他条款11.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行,双方均不承担违约责任。11.2合同的补充:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同的解除:合同履行期间,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。第十二条附件12.1工程设计图纸:详见附件一。12.2施工方案:详见附件二。12.3材料合格证:详见附件三。第十三条签字盖章13.1甲方签字:_____________13.2乙方签字:_____________13.3日期:____年__月__日第十四条合同的份数14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况,特此对第三方介入后的相关条款进行修正。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。修正第八条争议解决8.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商的方式解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.2调解解决:如调解不成,任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.3第三方调解/仲裁:如涉及第三方的争议,双方同意接受第三方的调解/仲裁,第三方调解/仲裁结果对双方及第三方均具有约束力。修正第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更:合同履行期间,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方盖章确认后生效。9.3合同终止:合同履行完毕或者双方协商一致解除合同,本合同即告终止。9.4第三方介入:如合同履行过程中第三方介入,甲乙双方应与第三方签订书面补充协议,明确第三方的权利义务,并报原合同双方备案。修正第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2泄露后果:泄露方应承担相应的法律责任,赔偿受害方的损失。10.3第三方保密:第三方同样承担保密义务,如有泄露,第三方应承担相应责任。修正第十一条其他条款11.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行,双方均不承担违约责任。11.2合同的补充:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同的解除:合同履行期间,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。11.4第三方介入:第三方介入不影响甲乙双方的权利义务,甲乙双方仍有权依据本合同约定解除合同或追究违约责任。修正第十二条附件12.1工程设计图纸:详见附件一。12.2施工方案:详见附件二。12.3材料合格证:详见附件三。12.4第三方协议:详见附件四。修正第十三条签字盖章13.1甲方签字:_____________13.2乙方签字:_____________13.3日期:____年__月__日修正第十四条合同的份数14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本部分修正条款旨在明确第三方介入后合同的相关事宜,包括第三方在合同履行过程中的权利义务、争议解决方式以及保密责任等。第三方介入并不改变甲乙双方的权利义务,甲乙双方仍有权依据本合同约定履行合同义务和追究违约责任。希望对您有所帮助。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸详细要求:包含详细的工程设计图、施工图、电气图等,明确工程的各项参数和施工要求。附件说明:工程设计图纸是施工的依据,乙方应严格按照图纸进行施工。附件二:施工方案详细要求:包含施工的具体步骤、工艺流程、安全措施等,确保施工的顺利进行。附件说明:施工方案是乙方施工的指导文件,乙方应按照方案进行施工,确保工程质量。附件三:材料合格证详细要求:包含材料的种类、规格、型号、生产厂家等,确保材料的质量和合格性。附件说明:材料合格证是乙方采购材料的依据,乙方应使用合格的材料进行施工。附件四:第三方协议详细要求:明确第三方的权利义务、责任限额、违约责任等,确保第三方介入的合法性和合规性。附件说明:第三方协议是甲乙双方与第三方签订的书面协议,明确了第三方的责任和义务。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方施工质量不符合合同约定。4.乙方未按约定提供材料。5.甲方未按约定提供施工场地或办理相关手续。6.甲方未履行保密义务,泄露乙方商业秘密。7.乙方未履行保密义务,泄露甲方商业秘密。8.第三方未履行保密义务,泄露甲乙双方商业秘密。责任认定标准:1.甲方未按约定时间支付合同价款,按照合同约定的违约金比例计算违约责任。2.乙方未按约定时间完成工程,按照合同约定的违约金比例计算违约责任。3.乙方施工质量不符合合同约定,乙方应承担返工、维修、赔偿等责任。4.乙方未按约定提供材料,乙方应承担材料费用、工期延误等责任。5.甲方未按约定提供施工场地或办理相关手续,甲方应承担工期延误、赔偿等责任。6.甲方未履行保密义务,泄露乙方商业秘密,甲方应承担赔偿责任。7.乙方未履行保密义务,泄露甲方商业秘密,乙方应承担赔偿责任。8.第三方未履行保密义务,泄露甲乙双方商业秘密,第三方应承担赔偿责任。示例说明:如果甲方未按约定时间支付合同价款,乙方可以依据合同约定的违约金比例计算违约责任,要求甲方支付违约金。如果乙方未按约定时间完成工程,乙方应承担合同约定的违约金比例计算违约责任,如工期延误导致的损失等。如果乙方施工质量不符合合同约定,乙方应承担返工、维修、赔偿等责任,如导致工程质量问题或安全事故的,乙方还应承担相应的法律责任。全文完。2024年度光伏发电项目水电安装合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条项目概述2.1项目名称:2024年度光伏发电项目2.2项目地点:具体项目实施地点第三条工程内容3.1乙方负责的水电安装工程范围3.2工程量清单第四条合同金额4.1合同总金额4.2付款方式及付款时间第五条工程进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度报告及验收第六条质量标准6.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工6.2工程质量保证期第七条乙方义务7.1施工资质及人员7.2设备及材料供应7.3工程安全及环保第八条甲方义务8.1提供施工场地及条件8.2协助乙方办理相关手续8.3支付合同价款及履行合同义务第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议10.2无法协商解决的,按照合同约定提交仲裁或诉讼第十一条合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条保密条款12.1双方对合同内容及相关事项予以保密12.2保密期限第十三条不可抗力13.1不可抗力事件的认定13.2不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项14.2合同的签订、生效、修改及终止日期第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称及地址甲方全称为:光伏发电有限公司甲方地址:省市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称为:水电安装工程有限公司乙方地址:省市区路号第二条项目概述2.1项目名称:2024年度光伏发电项目2.2项目地点:甲方项目实施地点,具体位置详见附件一第三条工程内容3.1乙方负责的水电安装工程范围乙方负责本项目的水电安装工程,包括但不限于:(1)光伏发电系统的电源线、控制线、信号线的布线及接线;(2)光伏发电系统的配电柜、开关设备及其他附属设备的安装;(3)光伏发电系统的接地系统施工;(4)光伏发电系统的保护及安全设施的安装;(5)其他与水电安装相关的工作。3.2工程量清单详见附件二,工程量清单列出了乙方负责的水电安装工程的具体工程量和材料数量。第四条合同金额4.1合同总金额为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万元整),具体金额详见附件三。4.2付款方式及付款时间(1)合同签订后十个工作日内,甲方支付乙方合同总金额的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总金额的30%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的40%。第五条工程进度5.1工程开工日期为合同签订后的一个月内。5.2工程竣工日期为合同签订后的六个月内。5.3工程进度报告及验收乙方应按照合同约定的工程进度向甲方提交工程进度报告,并按照甲方的要求进行工程验收。第六条质量标准6.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,确保工程质量符合设计要求和规范要求。6.2工程质量保证期为竣工验收合格后的十二个月。第七条乙方义务7.1施工资质及人员乙方应具备相应的施工资质,并按照合同约定的人数派遣具备相应资格的施工人员。7.2设备及材料供应乙方负责提供本合同范围内所需的设备及材料,并保证设备及材料的质量。7.3工程安全及环保乙方应按照相关法律法规和标准要求,做好施工现场的安全防护和环境保护工作,确保施工现场的安全和环保。第八条甲方义务8.1提供施工场地及条件甲方应提供乙方进行水电安装工程的施工场地,并保证施工场地的安全、畅通和施工条件的满足。8.2协助乙方办理相关手续甲方应协助乙方办理与本工程相关的施工许可、安全审查等手续。8.3支付合同价款及履行合同义务甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间,及时支付合同价款,并履行合同约定的其他义务。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方违反合同约定,导致工程无法按照约定的时间、质量和标准完成,甲方应承担相应的违约责任。9.2乙方违约责任乙方违反合同约定,导致工程无法按照约定的时间、质量和标准完成,乙方应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2如果无法协商解决,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更双方同意,合同的变更应书面签署,并经双方确认。11.2合同解除除非合同另有约定,任何一方不得单方面解除合同。如果一方欲解除合同,必须提前书面通知对方,并经双方协商一致。第十二条保密条款12.1双方对合同内容及相关事项予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。12.2保密期限自合同签订之日起计算,至合同履行完毕后三年止。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件的认定不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的后果处理如果不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失,受影响的一方应立即通知对方,并采取合理措施减轻损失。根据不可抗力事件的持续时间和影响程度,双方可协商决定是否继续履行合同或者变更合同内容。第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项本合同未尽事宜,双方可以书面形式补充约定。14.2合同的签订、生效、修改及终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的修改和终止,应书面签署,并经双方确认。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方是指非甲方和乙方之外的任何个人、公司或组织。(1)中介方、咨询方、审计方、监管方等协助甲方或乙方履行合同的机构或个人;(2)工程所需的设备、材料供应商;(3)工程建设的分包商;(4)与工程相关的其他服务提供商;(5)其他任何在合同履行过程中涉及或可能涉及的第三方。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方或乙方如需引入第三方介入合同履行,应提前书面通知对方,并说明介入的第三方及介入的目的、方式和期限。2.2甲方或乙方在引入第三方介入时,应确保第三方具备相应的资质和能力,并符合相关法律法规和行业标准。2.3甲方或乙方应与第三方签订相应的合同或协议,明确第三方的权利、义务和责任,并确保第三方的行为不违反本合同的约定。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求,履行相应的义务,并承担相应的责任。3.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,保证其介入的行为合法、合规。3.3第三方应接受甲乙双方的监督和管理,确保合同的顺利履行。第四条第三方介入的权益和利益4.1第三方根据合同约定享有相应的权益,包括但不限于费用支付、工程款结算等。4.2甲乙双方应按照合同约定,及时支付第三方应得的费用和报酬。第五条第三方介入的变更和终止5.1第三方介入的变更如果需要变更第三方,甲方或乙方应提前书面通知对方,并说明变更的理由、方式和期限。5.2第三方介入的终止如果第三方因故不能继续履行合同义务,甲方或乙方应提前书面通知对方,并说明终止的理由和方式。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙双方的损失赔偿责任,以其在本合同项下的费用支付总额为限。6.2如果第三方的行为导致甲乙双方损失超过其费用支付总额,第三方应按照甲乙双方的约定承担超额部分的赔偿责任。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响甲方、乙方之间的合同关系。7.2第三方对甲方、乙方的义务和责任,不免除甲方、乙方对彼此的义务和责任。第八条第三方介入的违约处理8.1如果第三方违反合同约定,甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2如果第三方因违约导致甲乙双方损失,第三方应按照甲乙双方的约定承担赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过友好协商解决。9.2如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他相关事项10.1本合同未尽事宜,甲乙双方可以书面形式补充约定。10.2本合同的修改和终止,应书面签署,并经甲乙双方确认。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目概述详细描述光伏发电项目的具体信息,包括项目名称、地点、规模、预期效益等。附件二:工程量清单列出乙方负责的水电安装工程的具体工程量和材料数量,包括详细的工程量和材料规格。附件三:合同总金额明细表详细说明合同总金额的构成,包括工程款、材料费、人工费等。附件四:付款方式及付款时间表明确付款方式及付款时间,包括分期付款的具体时间和比例。附件五:工程进度计划详细列出工程开工日期、竣工日期以及各阶段工程进度计划。附件六:质量标准和要求详细描述乙方应遵守的质量标准和要求,包括国家标准和行业规范。附件七:乙方义务说明详细说明乙方的施工资质、人员派遣、设备及材料供应、工程安全及环保等义务。附件八:甲方义务说明详细说明甲方的施工场地提供、相关手续协助、支付合同价款等义务。附件九:违约行为及责任认定标准详细列出合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准。附件十:争议解决方式详细说明争议解决的方式,包括友好协商和诉讼的具体程序。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未能按照约定的时间、质量和标准完成工程;2.乙方提供的设备及材料不符合质量要求;3.乙方未按照约定派遣足够数量的具备相应资格的施工人员;4.甲方未按照约定支付合同价款;5.甲方未提供乙方进行工程施工的必要条件;6.甲方未协助乙方办理相关手续;7.双方未按照约定履行合同义务,导致工程进度延误或质量问题。违约责任认定标准:1.乙方违约行为导致工程无法按照约定的时间、质量和标准完成,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于工程进度延误的违约金、质量问题的修复费用等;2.甲方违约行为导致工程无法按照约定的时间、质量和标准完成,甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于工程进度延误的违约金、质量问题的修复费用等;3.双方按照合同约定协商确定违约责任的具体金额和承担方式。示例说明:如果乙方未能按照约定的时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的计算方式为:每日违约金金额为合同总金额的0.5‰,自工程原定竣工日期起计算至实际竣工日期。如果甲方未能按照约定支付合同价款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金的计算方式为:每日违约金金额为应付款项的0.5‰,自应付款项到期之日起计算至实际支付之日。全文完。2024年度光伏发电项目水电安装合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称1.2甲方地址1.3甲方联系人及联系方式1.4乙方名称1.5乙方地址1.6乙方联系人及联系方式第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目施工内容第三条合同金额3.1合同总金额3.2付款方式及付款时间第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期第五条施工质量标准5.1施工质量要求5.2质量保证措施第六条材料供应6.1甲方提供材料清单6.2乙方提供材料清单6.3材料验收标准及流程第七条施工安全7.1安全施工要求7.2安全事故处理第八条技术支持与服务8.1技术支持内容8.2技术服务流程第九条合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点及机构第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序第十三条保密条款13.1保密信息范围13.2保密期限13.3保密违反后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、变更和解除14.4合同的签署和备案第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称:X公司1.2甲方地址:市区路号1.3甲方联系人及联系方式:,电话:1381.4乙方名称:X水电安装有限公司1.5乙方地址:市区路号1.6乙方联系人及联系方式:,电话:1395678第二条项目概述2.1项目名称:2024年度光伏发电项目2.2项目地点:甲方厂区内2.3项目规模:千瓦2.4项目施工内容:包括但不限于光伏支架安装、光伏板安装、电缆敷设、并网接入等。第三条合同金额3.1合同总金额:人民币万元整3.2付款方式及付款时间:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同金额的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同金额的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同金额的20%;(4)剩余的20%作为质保金,质保期(自工程验收合格之日起算,为期一年)结束后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。第四条施工期限4.1施工开始日期:年月日4.2施工结束日期:年月日第五条施工质量标准5.1施工质量要求:(1)光伏支架安装应牢固可靠,满足相关规范要求;(2)光伏板安装应平整、整齐,接线正确无误;(3)电缆敷设应符合设计要求,管路整洁,无损伤;(4)并网接入应符合国家电力公司相关要求,保证发电系统正常运行。5.2质量保证措施:(1)乙方应按照相关规范和标准进行施工;(2)乙方应指派专业技术人员进行现场指导,确保施工质量;(3)乙方应定期对施工进度和质量进行自检,发现问题及时整改;(4)乙方应按合同约定对工程进行保修,确保工程质量。第六条材料供应6.1甲方提供材料清单:(1)光伏板(2)光伏支架(3)电缆(4)其他辅材6.2乙方提供材料清单:(1)施工工具(2)安全防护用品6.3材料验收标准及流程:(1)甲方应在材料到达现场后及时进行验收,确认数量和质量;(2)乙方应提供材料合格证明及相关技术资料;(3)甲方对材料验收不合格的,乙方应在约定的时间内更换或修复;(4)材料验收合格后,双方共同签署材料验收报告。第八条技术支持与服务8.1技术支持内容:(1)乙方应在施工前为甲方提供光伏发电系统的技术培训,确保甲方人员掌握相关操作技能;(2)乙方应提供完整的施工图纸及施工方案,确保甲方对工程有充分了解;(3)乙方应指派专业技术人员现场指导,确保施工进度和质量;(4)乙方应在施工过程中对甲方人员进行技术解答和指导。8.2技术服务流程:(1)乙方在施工前向甲方提供技术培训计划,甲方确认后实施;(2)乙方在施工前向甲方提供施工图纸及施工方案,甲方确认后施工;(3)乙方在施工过程中定期与甲方沟通,确保甲方人员了解施工进度和质量;(4)乙方在施工过程中对甲方人员进行技术解答和指导,确保甲方人员能够处理一般性技术问题。第九条合同变更9.1合同变更条件:(1)合同执行过程中,因政策调整、设计变更等原因,导致合同内容需要变更;(2)双方协商一致,同意变更合同内容。9.2合同变更程序:(1)变更一方应向另一方提出书面变更请求,说明变更的内容和理由;(2)双方就变更内容进行协商,达成一致后签署《合同变更协议》;(3)变更协议签署后,双方按照变更后的内容执行合同。第十条违约责任10.1违约行为:(1)甲方未按约定时间支付合同款项;(2)乙方未按约定时间完成施工;(3)甲方未按约定提供施工场地、材料等;(4)乙方未按约定提供技术支持和服务。10.2违约责任承担:(1)甲方未按约定时间支付合同款项的,应支付乙方逾期付款金额的违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×日利率(日利率为中国人民银行同期贷款基准利率);(2)乙方未按约定时间完成施工的,应支付甲方逾期竣工违约金,违约金计算方式为:合同总金额×日违约金率(日违约金率按照合同总金额的0.5‰计算);(3)甲方未按约定提供施工场地、材料等,导致乙方无法正常施工的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式同第10.2条第(2)项;(4)乙方未按约定提供技术支持和服务,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式同第10.2条第(2)项。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点及机构:市区人民法院。第十二条合同解除12.1合同解除条件:(1)合同执行过程中,因政策调整、设计变更等原因,导致合同无法继续履行;(2)一方明确表示不履行合同主要义务;(3)一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)一方严重违反合同,导致合同目的无法实现。12.2合同解除程序:(1)解除一方应向另一方提出书面解除请求,说明解除的原因和依据;(2)双方就解除事项进行协商,达成一致后签署《合同解除协议》;(3)解除协议签署后,双方按照解除后的内容处理合同未履行部分。第十三条保密条款13.1保密信息范围:合同内容及双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。13.3保密违反后果:违反保密义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、变更和解除:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。合同的变更和解除应按照本合同第十条和第十二条的约定第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义:本合同中所称的第三方,是指除甲方和乙方之外,与本合同执行过程中产生关联的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、验收方、融资方等。1.2第三方责任:第三方介入本合同执行过程中,应遵守相关法律法规,按照合同约定履行各自职责,确保合同的正常履行。第二条第三方介入方式及责任2.1中介方介入:中介方作为甲方和乙方之间的沟通桥梁,负责协调双方关系,提供相关信息服务。中介方的责任限于提供真实、准确的信息,协调解决合同执行过程中的争议,但不承担合同履行风险。2.2监理方介入:监理方负责对施工过程进行监督管理,确保施工质量、安全及进度符合合同要求。监理方的责任限于及时发现并纠正施工过程中的问题,对施工质量进行评估,但不承担合同履行风险。2.3验收方介入:验收方负责对工程完成后进行验收,确保工程符合合同约定的技术标准和安全要求。验收方的责任限于客观、公正地进行验收,出具验收报告,但不承担合同履行风险。2.4融资方介入:融资方负责为甲方提供项目融资服务。融资方的责任限于按照约定提供融资,确保甲方具备施工资金,但不承担合同履行风险。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义:本合同所称的第三方责任限额,是指第三方对甲方和乙方承担的合同义务及责任的限定范围。3.2第三方责任限额的确定:第三方责任限额根据合同约定的第三方职责、第三方类型及合同履行风险等因素确定。具体责任限额在合同履行过程中由甲方和乙方协商确定,并在《合同补充协议》中明确。3.3第三方责任限额的调整:在合同履行过程中,如因市场环境、法律法规等因素发生变化,可能导致第三方责任限额需要调整的,甲方和乙方应协商一致,并在《合同补充协议》中予以明确。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方:第三方在履行合同义务过程中,应遵循甲方的指示和要求,确保合同的正常履行。甲方有义务提供第三方所需的施工场地、材料等,并按照合同约定支付相关费用。4.2第三方与乙方:第三方在履行合同义务过程中,应遵循乙方的要求和技术标准,确保施工质量、安全及进度符合合同要求。乙方有义务提供第三方所需的技术支持、服务等信息,并按照合同约定支付相关费用。4.3第三方与监理方、验收方等:第三方在履行合同义务过程中,应接受监理方、验收方等的监督和管理,确保施工过程及工程质量符合相关要求。监理方、验收方等有义务提供客观、公正的监督和管理,但不承担合同履行风险。第五条第三方违约处理5.1第三方违
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年居间合同书与合同书不同之处解析版B版
- 2024年度通信工程设计施工合同
- 2024年建筑工程施工合同
- 2024年度许可使用合同范本
- 2024年培训期间合同:学员培训用工协议3篇
- 2024年店铺资产买卖合同6篇
- 2024年度音像制品发行合同标的详细介绍2篇
- 2024年合同管理软件盘点:轻松提升工作效率3篇
- 2024年度甲方与乙方合作开展文化活动的合同
- 2024年定制版:网站建设与维护合同3篇
- 人才招聘基础知识培训课件
- 中考语文真题双向细目表
- 滑雪场建设方案
- 船舶高级消防(新版)课件
- 一教一辅实施方案
- 河北省秦皇岛市海港区2023-2024学年六年级上学期期末语文试卷
- 产科学-流产与人工流产的处理原则教学教案
- 异位妊娠病例讨论课件
- 《环境工程学原理》课件
- 2023煤矿用液压支架立柱和千斤顶激光熔覆技术规范
- 配电线路电力安全生产承载力分析报告安全生产
评论
0/150
提交评论