版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同各方:名称:______________________地址:______________________联系人:______________________联系电话:______________________名称:______________________地址:______________________联系人:______________________联系电话:______________________鉴于甲方为私人工程项目的业主,乙方为私人工程项目的承包商,双方为完成该工程项目的合同目的,经充分协商,达成如下协议:第一条工程范围与内容1.1本合同涉及的私人工程项目具体包括:(此处详细列举工程项目的范围和内容)1.2乙方应按照甲方的要求,完成上述工程项目的设计、施工、验收等全部工作。第二条工程质量与标准2.1乙方应保证工程质量,确保工程项目的质量标准符合:(此处列举适用的国家标准、行业标准或地方标准)2.2乙方应按照约定的施工工艺和质量要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的要求。第三条工程进度与工期3.1乙方向甲方承诺,工程项目应在合同约定的工期内完成,具体工期如下:(此处填写具体的工期,包括开始和结束日期)3.2乙方应按照甲方的要求,提前提交工程进度报告,并按照甲方的要求调整施工计划,确保工程项目的顺利推进。第四条合同价格与支付4.1乙方向甲方提供的工程项目合同价格为:(此处填写合同价格,包括货币种类和金额)4.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款,具体支付方式如下:(此处填写支付方式,如银行转账、现金支付等)第五条违约责任5.1乙方如未能按照约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金金额为合同价款的____%。5.2甲方如未能按照约定支付合同价款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金金额为应付款款的____%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规,合法合规地履行合同。7.2双方在合同履行过程中,如需变更或解除合同,应签订书面协议,经双方确认后生效。7.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程项目的竣工验收合格日止。甲方(盖章):______________________乙方(盖章):______________________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:______________________注意事项及解决办法:1.合同的合法性:确保本合同的内容符合中华人民共和国相关法律法规的规定,避免违反国家法律、行政法规、部门规章等。解决办法:在签订合同前,由专业法律顾问对合同内容进行审核,确保合同的合法性。2.合同主体的资格:确保甲方和乙方均为具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。解决办法:在签订合同前,对甲乙双方的法人资格、营业执照、税务登记证等进行核查,确保合同主体的资格合法有效。3.合同履行地点:明确本合同的履行地点,一般为工程项目的所在地。解决办法:在合同中明确约定履行地点,如:“本合同的履行地点为工程项目所在地”。4.合同价款的支付与收取:确保合同价款的支付与收取符合国家相关法律法规,避免出现拖欠、截留、挪用等问题。解决办法:在合同中明确约定支付方式、支付时间、支付金额等,并按照约定履行。5.违约责任:明确双方在违约时的责任和后果,确保违约责任的约定合法、合理。解决办法:在合同中明确约定违约金、赔偿金额、违约行为等,并遵循公平原则。6.争议解决:明确双方在发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法:在合同中约定争议解决方式,如:“双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。”法律名词及名词解释:1.民事权利能力:指法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力:指法人或其他组织通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.法人:指依法成立,具有独立法人财产,独立承担民事责任的组织。4.营业执照:指依法设立的企业、个体工商户在工商行政管理部门领取的准许其经营业务的证明文件。5.税务登记证:指依法应当办理税务登记的纳税人,在税务机关领取的证明其已办理税务登记的证件。6.合同履行:指合同双方按照合同约定,完成各自的权利和义务的行为。7.违约金:指合同一方违反合同约定,应向另一方支付的金钱赔偿。8.赔偿金额:指合同一方因违约行为给另一方造成损失,应承担的赔偿责任。9.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。10.仲裁:指合同双方在发生争议时,自愿将纠纷提交给仲裁机构进行审理,并依法作出具有法律约束力的裁决的一种争议解决方式。11.诉讼:指合同双方在发生争议时,向人民法院提起的民事诉讼,请求法院依法作出判决的一种争议解决方式。应用场合:1.私人工程项目的建设与施工。2.房地产开发商与施工单位之间的工程合同。3.各类建筑工程、土木工程、装饰装修工程等。4.工程设计、施工、监理、材料供应等合同。5.各类工程项目的转让、合作、联营等。补充条款:1.工程变更条款:当合同执行过程中,如发生工程变更,双方应按约定进行协商,并签订变更协议。2.不可抗力条款:当发生不可抗力事件,影响合同的正常履行时,双方应按约定承担相应的责任。3.保密条款:双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和合同内容予以保密,违反保密义务的,应承担违约责任。4.知识产权保护条款:双方在合同履行过程中,应尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。5.环境保护条款:双方在合同履行过程中,应遵守国家环境保护法律法规,确保工程项目的环保要求得到满足。6.安全施工条款:乙方应按照甲方要求和国家相关规定,确保施工过程中的安全生产。7.质量保修条款:乙方应对工程项目在保修期内承担质量保修责任。8.税收条款:双方应按照国家税收法律法规,依法缴纳相关税费。9.争议解决条款:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.法律适用条款:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。附件列表:1.甲方提供的工程项目的相关资料,如
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年专业主持人服务劳务合作合同一
- 2024年医生专业培训合同样本版B版
- 2024年商用空调安装工程分包协议版B版
- 2024年度商品采购及销售合同2篇
- 2024年家庭装修分期付款合同范本一
- 2024年定制高性能计算机服务器采购合同版B版
- 2024年乡村饮用水井修复及保护承包合同版B版
- 2024年婚礼策划与婚礼宾客接待服务合同
- 0518版协议额外条款明确约定版B版
- 2024固定期限水稳产品购买协议版B版
- 六年级上册数学课件-7.5 牛吃草问题丨苏教版 (共13张PPT)
- 肠痈(阑尾炎)中医护理方案教学课件
- 种植体基础知识-课件
- 室内质量控制室间质量评价管理制度操作规程
- 建筑文化-窑洞民居
- 物业公司(物业事业部)职能
- 五年级上册数学课件- 6.4组合图形的面积 |人教版 (共17张PPT)
- 冶金理论ppt课件(完整版)
- 反渗透膜的调试
- 2022年全国各地中考语文考试题(含答案)
- GB∕T 33212-2016 锤上钢质自由锻件 通用技术条件
评论
0/150
提交评论