版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________建筑施工合同书甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______一、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程内容:_______4.工程规模:_______5.工程预算:_______元(大写:_______元整)二、合同工期1.工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______天。2.乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期,乙方应当承担相应的违约责任。三、质量标准1.工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关规定和甲方的要求。2.乙方应当按照设计文件、施工图纸和施工技术标准进行施工,确保工程质量。3.工程竣工后,乙方应当配合甲方进行验收。如工程质量不符合约定,乙方应当负责修复或返工,并承担相应费用。四、合同价款及支付1.合同总价款为:_______元(大写:_______元整)。2.甲方支付乙方工程进度款的比例为:_______%。3.甲方支付工程进度款的时间和数额:_______。4.工程竣工并验收合格后,甲方应当按照约定支付剩余的工程价款。5.乙方应当按照国家税收政策规定,向甲方提供正式的税务发票。五、材料供应1.甲方负责提供工程所需的全部材料,并保证材料质量符合国家、行业及地方的相关规定。2.甲方应当在合同约定的时间内,将材料运输至施工现场,并承担相应的运输费用。3.乙方负责对甲方提供的材料进行检验,如发现质量问题,应及时通知甲方,由甲方负责更换或修复。六、安全生产1.乙方应当严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规,加强施工现场的安全管理。2.乙方应当定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。3.乙方应当为施工现场的工人购买工伤保险,并承担相应费用。4.乙方在施工过程中,如发生安全事故,应当及时报告甲方和有关部门,并承担相应责任。七、违约责任1.乙方未按照约定工期完成工程的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:_______。2.乙方工程质量不符合约定的,乙方应当负责修复或返工,并承担相应费用。3.甲方未按照约定时间支付工程进度款的,应当按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:_______。4.甲方未按照约定时间提供材料的,应当按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:_______。八、争议解决1.本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______代表(签名):_______代表(签名):_______签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同签订前,双方应认真阅读合同全文,确保了解合同内容及其法律后果。2.合同中涉及的工程规模、工程内容、工程预算、工期等关键条款应详细明确,避免产生歧义。3.合同中应明确质量标准,确保工程质量符合国家、行业及地方相关规定。4.合同中应明确价款及支付方式,确保双方权益。5.合同中应明确材料供应责任,确保施工顺利进行。6.合同中应明确安全生产责任,确保施工现场安全。7.合同中应明确违约责任,确保双方履行合同义务。8.合同中应明确争议解决方式,确保合同履行过程中出现争议时能够得到妥善解决。解决办法:1.合同争议:通过友好协商解决,若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.工程质量问题:按照合同约定的质量标准进行检验,如不符合要求,乙方负责修复或返工,并承担相应费用。3.工期延误:按照合同约定的工期计算违约金,违约金计算方式应在合同中明确。4.材料供应问题:甲方负责提供合格材料,乙方负责检验,如发现质量问题,应及时通知甲方,由甲方负责更换或修复。5.安全生产问题:乙方应严格遵守国家、行业及地方的安全生产法律法规,加强施工现场的安全管理。如发生安全事故,乙方应承担相应责任。关键词语的法律名词解释:1.合同法:指调整合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法:指调整建筑施工活动的法律规范总称,包括建筑施工许可、施工质量、安全等方面的法律规定。3.违约金:指当一方未履行合同约定的义务时,按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。4.工期:指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。5.质量标准:指工程质量应符合的国家、行业及地方的相关规定和甲方的要求。6.安全生产:指在建筑施工过程中,采取一系列措施确保施工现场人员生命财产安全、减少事故发生的行为。7.争议解决:指当合同履行过程中出现纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合:1.甲方为别墅业主,乙方为专业装修公司,工程内容包括室内装修、庭院绿化等。2.甲方为办公楼开发商,乙方为建筑施工企业,工程为建设一栋甲级办公楼。3.甲方为住宅小区开发商,乙方为multiplesubcontractors,工程为建设小区住宅及相关配套设施。4.甲方为政府项目负责人,乙方为施工单位,工程为建设一座公共设施,如学校、医院等。针对每个特殊的场合增加的合同补充条款:1.针对别墅装修,补充条款包括:装修材料品牌、型号及质量标准;室内设计风格及功能分区;庭院绿化植物种类及养护要求等。2.针对办公楼建设,补充条款包括:办公楼建筑风格、层高、内部格局及装修标准;施工期间的安全防护措施;工程验收标准等。3.针对住宅小区建设,补充条款包括:小区绿化率、配套设施(如幼儿园、健身房等)建设标准;各阶段工程验收要求;分包单位资质要求等。4.针对政府项目,补充条款包括:公共设施的建设规模、功能要求及验收标准;施工期间对社会交通、环境的影响及应对措施;工程廉政建设及合规要求等。合同附件列表:1.施工图纸
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年化工厂场地租赁合同:租赁合同的知识产权保护
- 2024年夫妻双方感情不和自愿解除婚姻协议版B版
- 2024年全球贸易条款专业翻译协议版B版
- 2024医疗器械质保提交协议版B版
- 2024年度个人独资企业股权让渡事宜合同:权益转让的法律约定2篇
- 2024年度商用增压泵安装协议标准文本版
- 2024国际标准英文采购合同模板版B版
- 2024年国际劳务派遣协议样本版
- 2024年兼职工作人员劳动协议样本一
- 2024安置房买卖协议合同
- 天然气集输-第三章天然气集输系统课件
- 矿山生态修复主要技术措施表
- 如何百分百实现目标课件
- 四史学习教育社会主义发展史学习课件
- 玉米技术员工作总结(共3篇)
- 初三第一次家长会课件
- 小学数学西南师大三年级上册八分数的初步认识《认识分数》PPT
- 四年级上册语文园地七课件
- 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》申请表
- 依法治校与依法执教课件
- 未带有效居民身份证考生承诺书
评论
0/150
提交评论