二零二四年度建设工程合同标的为高速公路2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建设工程合同标的为高速公路1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总金额3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条承包人义务6.1施工准备6.2施工组织6.3工程安全6.4环境保护第七条发包人义务7.1资金保障7.2施工现场提供7.3行政许可7.4协调工作第八条变更与调整8.1工程变更8.2工程调整8.3变更费用第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税款承担13.3信息反馈13.4合同附件第十四条合同的签署和备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案要求14.4合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人法定代表人：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人法定代表人：第二条工程概况2.1工程名称：高速公路建设工程2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：高速公路的路基、路面、桥梁、隧道、排水、交通设施等工程。第三条合同金额3.1合同总金额：人民币____亿元整。3.2预付款：合同总金额的10%。3.3进度付款：按照工程进度分阶段支付。3.4竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行结算。第四条合同工期4.1开工日期：____年__月__日。4.2竣工日期：____年__月__日。4.3工期延误：因承包人原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收：工程验收合格后，发包人应向承包人支付相应的工程款项。第六条承包人义务6.1施工准备：承包人应按照合同约定进行施工前的准备工作，包括场地平整、临时设施建设等。6.2施工组织：承包人应合理组织施工，确保工程进度和质量。6.3工程安全：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，确保工程施工安全。6.4环境保护：承包人应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。第七条发包人义务7.1资金保障：发包人应按照合同约定及时支付工程款项。7.2施工现场提供：发包人应提供合格的施工现场，包括但不限于施工用地、临时设施等。7.3行政许可：发包人应协助承包人办理工程施工所需的各项行政许可。7.4协调工作：发包人应负责协调工程施工过程中的相关事宜，确保工程顺利进行。第八条变更与调整8.1工程变更：合同执行过程中，如需对工程内容、工程量、工程进度等进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2工程调整：因不可抗力等特殊情况导致工程进度、工程量等发生调整的，双方应协商一致，并签订书面调整协议。8.3变更费用：工程变更或调整产生的额外费用，由双方协商确定。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿：违约方应承担因其违约给对方造成的损失赔偿责任。第十条争议解决10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决：协商不成时，可向工程所在地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律途径：如仲裁不成，可依法向合同约定的法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止：合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止之日起____年。12.3违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。13.2税款承担：合同履行过程中产生的税费，按照国家相关法律法规规定承担。13.4合同附件：本合同附件包括合同履行所需的相关文件和资料。第十四条合同的签署和备案14.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点：合同签署地为发包人和承包人的注册地。14.3备案要求：合同签署后，双方应按照法律法规要求进行备案。14.4合同副本：双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的合同当事人之外的单位或个人。1.2第三方介入情形：第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。第二条第三方职责2.1第三方职责界定：第三方根据本合同的约定，应履行相应的职责，包括但不限于监理、审计、协调等。2.2第三方权利义务：第三方应遵守国家相关法律法规，按照合同约定履行义务，并承担相应责任。第三条第三方介入的程序3.1第三方选定：甲乙方根据合同约定，共同选定第三方。3.2第三方委托：甲乙方与第三方签订委托协议，明确双方权利义务。3.3第三方入场：第三方按照委托协议约定时间进入施工现场。第四条第三方责任4.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的违约行为承担相应责任，其责任限额在本合同约定的范围内。4.2第三方赔偿责任：第三方因违约行为给甲乙方造成损失的，第三方应承担赔偿责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方独立：第三方与甲乙方为委托关系，第三方独立承担合同责任。5.2第三方与甲乙方沟通：甲乙方与第三方保持良好沟通，确保工程顺利进行。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。6.2第三方违约处理：甲乙方有权根据合同约定，要求第三方承担违约责任。第七条第三方退出7.1第三方退出条件：第三方因故不能履行合同义务时，可以退出。7.2第三方退出程序：第三方退出前，应与甲乙方协商一致，并办理相关手续。第八条第三方介入对合同其他方的效力8.1第三方介入不影响甲乙方的合同权利义务。8.2第三方介入不影响甲乙方对工程的管理和监督。第九条第三方介入的合同变更9.1第三方介入导致合同变更的，甲乙方应签订书面变更协议。9.2第三方介入导致合同变更的，甲乙方应按照变更后的合同履行义务。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入导致合同终止的，甲乙方应按照合同约定办理终止手续。10.2第三方介入导致合同终止的，甲乙方应协商解决合同终止后的相关事宜。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入引起的争议，甲乙方应协商解决。11.2第三方介入引起的争议，协商不成的，可依法向仲裁委员会申请仲裁或向法院提起诉讼。第十二条第三方介入后的合同履行12.1甲乙方应按照合同约定和第三方介入后的变更协议履行义务。12.2甲乙方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的责任和义务。第十三条附件13.1本合同附件包括第三方介入后的变更协议、委托协议等。13.2附件与本合同具有同等法律效力。第十四条签署和备案14.1第三方介入后的修正协议，自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2第三方介入后的修正协议签署地点为甲乙双方的注册地。14.3第三方介入后的修正协议签署后，甲乙双方应按照法律法规要求进行备案。14.4甲乙双方各执一份，第三方执一份，附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：高速公路建设工程设计文件附件二：高速公路建设工程施工图纸附件三：高速公路建设工程施工组织设计附件四：高速公路建设工程施工方案附件五：高速公路建设工程质量标准及要求附件六：高速公路建设工程安全生产管理制度附件七：高速公路建设工程环境保护措施方案附件八：高速公路建设工程进度计划附件九：高速公路建设工程支付结算明细表附件十：高速公路建设工程变更协议附件十一：高速公路建设工程违约金计算公式附件十二：高速公路建设工程争议解决方式选择声明附件十三：高速公路建设工程保密协议附件十四：高速公路建设工程廉洁自律协议附件一：高速公路建设工程设计文件，应包括工程概述、设计图纸、技术说明书等，用于指导施工。附件二：高速公路建设工程施工图纸，应包括结构图、细部图、施工说明等，用于施工依据。附件三：高速公路建设工程施工组织设计，应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，用于指导施工组织。附件四：高速公路建设工程施工方案，应包括施工方法、工艺流程、施工措施等，用于指导具体施工。附件五：高速公路建设工程质量标准及要求，应包括国家相关标准、行业标准、设计要求等，用于确保工程质量。附件六：高速公路建设工程安全生产管理制度，应包括安全生产责任制、安全生产措施、应急预案等，用于指导施工安全。附件七：高速公路建设工程环境保护措施方案，应包括环境保护措施、环保设施、环保要求等，用于指导施工环保。附件八：高速公路建设工程进度计划，应包括工程各阶段进度安排、关键节点等，用于指导工程进度。附件九：高速公路建设工程支付结算明细表，应包括工程款项支付、结算方式等，用于支付结算。附件十：高速公路建设工程变更协议，应包括变更内容、变更原因、变更费用等，用于变更事项。附件十一：高速公路建设工程违约金计算公式，应包括违约金计算方式、计算标准等，用于违约行为的责任计算。附件十二：高速公路建设工程争议解决方式选择声明，应包括争议解决方式（如协商、调解、仲裁、诉讼等），用于争议解决。附件十三：高速公路建设工程保密协议，应包括保密内容、保密期限、违约责任等，用于保密事项。附件十四：高速公路建设工程廉洁自律协议，应包括双方廉洁自律要求、违约责任等，用于双方廉洁自律。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙任何一方未履行合同约定的义务，视为违约。2.甲乙任何一方延迟履行合同义务，应按照附件十一的违约金计算公式支付违约金。3.甲乙任何一方擅自变更合同内容，应承担相应的违约责任。4.甲乙任何一方未按合同约定支付款项，应支付滞纳金并承担违约责任。5.甲乙任何一方未按合同约定履行安全生产、环境保护等义务，应承担违约责任。6.甲乙任何一方未按合同约定保密信息，应承担违约责任。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件十一的违约金计算公式，计算违约金金额。2.滞纳金计算：按照合同约定利率计算滞纳金。3.赔偿金额计算：根据违约行为造成的实际损失金额计算赔偿金额。4.违约责任认定：根据合同约定和相关法律法规，认定违约责任。示例说明：如果承包人延迟完成工程，根据附件十一的违约金计算公式，承包人应支付违约金。具体计算方式为：延迟完成工程的天数×合同总金额的0.5‰×延迟天数。如果发包人未按合同约定及时支付工程款项，根据合同约定利率计算滞纳金。具体计算方式为：未支付款项的金额×合同约定利率×延迟支付的天数。如果承包人未按合同约定保密信息，导致发包人遭受损失，承包人应根据实际损失金额赔偿发包人。全文完。二零二四年度建设工程合同标的为高速公路2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量检查与验收第六条合同履行6.1承包人义务6.2发包人义务6.3合同变更第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3争议解决时效第九条合同的解除和终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除和终止后的处理第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除第十三条其他条款13.1不可抗力13.2广告宣传13.3知识产权13.4信息安全13.5环境保护第十四条附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3技术规范14.4工程量清单14.5合同价款明细表第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1单位名称：1.1.2单位地址：1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2承包人1.2.1单位名称：1.2.2单位地址：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二条合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：2.1.2工程性质：2.1.3工程规模：2.2工程地点2.2.1具体位置：2.2.2地理位置：2.3工程规模2.3.1工程全长：2.3.2路基宽度：2.3.3设计车速：2.4工程内容2.4.1主要工程量：2.4.2辅助工程量：第三条合同价格3.1合同总价3.1.1总价金额：3.1.2币种：3.1.3支付方式：3.2价格调整机制3.2.1调整因素：3.2.2调整方式：3.3支付方式3.3.1支付方式：3.3.2支付周期：3.4支付进度3.4.1进度付款比例：3.4.2进度付款时间：第四条合同工期4.1开工日期4.1.1计划开工日期：4.1.2实际开工日期：4.2竣工日期4.2.1计划竣工日期：4.2.2实际竣工日期：4.3工期延误4.3.1工期延误责任：4.3.2工期延误赔偿：第五条工程质量5.1质量标准5.1.1工程质量等级：5.1.2质量验收标准：5.2质量保证措施5.2.1质量管理体系：5.2.2质量保证措施：5.3质量检查与验收5.3.1检查方式：5.3.2验收方式：第六条合同履行6.1承包人义务6.1.1施工义务：6.1.2材料供应义务：6.2发包人义务6.2.1付款义务：6.2.2协助施工义务：6.3合同变更6.3.1变更条件：6.3.2变更程序：第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1违约行为：8.1.2违约责任：8.1.3违约赔偿：8.2发包人违约8.2.1违约行为：8.2.2违约责任：8.2.3违约赔偿：8.3违约赔偿方式：8.3.1赔偿金额：8.3.2赔偿时间：第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1协商解决：9.1.2调解解决：9.1.3仲裁解决：9.1.4诉讼解决：9.2争议解决地点：9.2.1地点：9.2.2法律适用：9.3争议解决时效：9.3.1时效：9.3.2逾期处理：第十条保密条款10.1保密内容：10.1.1保密信息：10.1.2保密资料：10.2保密期限：10.2.1期限：10.2.2起始日期：10.3违约保密条款：10.3.1违约行为：10.3.2违约责任：第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用：11.1.1适用法律：11.1.2法律冲突解决：11.2争议解决：11.2.1争议解决方式：11.2.2争议解决地点：第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件：12.1.1生效条件：12.1.2生效时间：12.2合同修改：12.2.1修改条件：12.2.2修改程序：12.3合同解除：12.3.1解除条件：12.3.2解除程序：第十三条其他条款13.1不可抗力：13.1.1不可抗力事件：13.1.2不可抗力后果：13.2广告宣传：13.2.1宣传方式：13.2.2宣传费用：13.3知识产权：13.3.1知识产权归属：13.3.2知识产权保护：13.4信息安全：13.4.1信息安全措施：13.4.2信息安全责任：13.5环境保护：13.5.1环保要求：13.5.2环保责任：第十四条附件14.1工程设计文件：14.1.1文件名称：14.1.2文件数量：14.2施工图纸：14.2.1图纸名称：14.2.2图纸数量：14.3技术规范：14.3.1规范名称：14.3.2规范数量：14.4工程量清单：14.4.1清单名称：14.4.2清单数量：14.5合同价款明细表：14.5.1明细表名称：14.5.2明细表数量：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义1.1.1第三方是指除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形1.2.1第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方责任限定2.1第三方责任2.1.1第三方对甲乙双方的合同履行不承担任何责任。2.1.2第三方不享有甲乙双方合同的任何权益。2.2第三方权利限制2.2.1第三方不得干涉甲乙双方合同的履行。2.2.2第三方不得要求修改或终止甲乙双方合同。第三条第三方介入的额外条款3.1第三方介入程序3.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致。3.1.2第三方介入需签订书面协议，明确介入事项、权限和责任。3.2第三方介入后的合同修改3.2.1第三方介入不得改变甲乙双方合同的主要内容。3.2.2第三方介入不得影响甲乙双方合同的履行。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义4.1.1第三方责任限额是指第三方对甲乙双方造成的损失承担的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额确定4.2.1第三方责任限额由甲乙双方协商确定，并在书面协议中明确。4.3第三方责任限额的赔偿4.3.1第三方在责任限额内对甲乙双方承担赔偿责任。4.3.2超过责任限额的部分，第三方不承担赔偿责任。第五条第三方与甲乙方的划分说明5.1第三方与甲乙方的关系5.1.1第三方与甲乙方为独立主体，彼此之间不存在任何法律关系。5.2第三方与甲乙方的权益划分5.2.1第三方介入不影响甲乙双方合同的权益划分。5.2.2第三方不参与甲乙双方合同的收益分配。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约行为6.1.1第三方违反书面协议的约定，干涉甲乙双方合同的履行。6.1.2第三方要求修改或终止甲乙双方合同。6.2第三方违约责任6.2.1第三方对甲乙双方的损失承担赔偿责任。6.2.2第三方按照甲乙双方合同的约定承担违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入争议的解决方式7.1.1争议解决方式按照甲乙双方合同的约定执行。7.1.2若甲乙双方合同中未约定，则参照本合同的争议解决方式执行。7.2第三方介入争议的解决地点7.2.1争议解决地点按照甲乙双方合同的约定执行。7.2.2若甲乙双方合同中未约定，则参照本合同的争议解决地点执行。第八条第三方介入的生效、修改和解除8.1第三方介入的生效条件8.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致。8.1.2第三方介入需签订书面协议。8.2第三方介入的修改条件8.2.1第三方介入的修改需经甲乙双方协商一致。8.2.2第三方介入的修改需签订书面协议。8.3第三方介入的解除条件8.3.1第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致。8.3.2第三方介入的解除需签订书面协议。第九条其他条款9.1不可抗力9.1.1第三方介入的不可抗力事件按照甲乙双方合同的约定执行。9.2广告宣传9.2.1第三方介入的广告宣传费用由第三方承担。9.3知识产权9.3.1第三方介入的知识产权归属按照甲乙双方合同的约定执行。9.4信息安全9.4.