2024专业建筑工程分包协议定制版版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024专业建筑工程分包协议定制版版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3工程定义第二条：合同范围及工程内容2.1工程分包范围2.2分包工程内容2.3分包工程量第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式及时间第四条：工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误责任4.3提前完成奖励第五条：质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量争议解决第六条：安全及环保要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及合规第七条：合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序第八条：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿计算方式8.3违约金支付第九条：争议解决方式9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁机构及程序第十条：保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务及期限10.3泄露保密信息的处理第十一条：合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条：合同附件12.1附件目录12.2附件内容12.3附件的补充说明第十三条：其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同解释权第十四条：合同的签署14.1签署程序14.2签署日期14.3签字盖章要求第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3工程定义第二条：合同范围及工程内容2.1工程分包范围乙方分包的范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等，具体见附件一。2.2分包工程内容乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的全部施工内容，包括但不限于施工设计、材料采购、施工安装、验收交付等。2.3分包工程量乙方向甲方提供的工程量应满足项目施工需要，具体工程量见附件一。第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整），具体项目价格见附件二。3.2价格调整机制如因市场行情变化、政策调整等原因导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式及时间甲方应按照乙方实际完成工程量，按照合同约定的支付比例和时间向乙方支付工程款项。具体支付方式和时间见附件三。第四条：工程进度及工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定工程进度计划，并按照计划完成施工。4.2工期延误责任乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3提前完成奖励如乙方提前完成工程，甲方可以根据合同约定给予乙方提前完成奖励。第五条：质量标准及验收5.1质量标准乙方应按照国家和行业标准，保证分包工程的质量和安全。5.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料，按照甲方和乙方约定的程序进行验收。5.3质量争议解决如在验收过程中出现质量争议，双方应共同委托具有资质的检测机构进行检测，并根据检测结果解决争议。第六条：安全及环保要求6.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场的安全。6.3环保要求及合规乙方应严格按照国家环保法律法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作，确保工程环保合规。第八条：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约行为及责任见附件四。8.2赔偿计算方式如因乙方原因导致甲方损失，乙方应按照甲方实际损失的计算方式进行赔偿。8.3违约金支付乙方如违反合同约定，应向甲方支付违约金，具体金额和支付方式见附件四。第九条：争议解决方式9.1争议解决方式（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交甲方和乙方约定的仲裁机构进行仲裁。9.2诉讼管辖法院如选择诉讼解决争议，甲方和乙方同意甲方所在地的人民法院为管辖法院。9.3仲裁机构及程序如选择仲裁解决争议，双方应共同选择一家具有资质的仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。第十条：保密条款10.1保密信息范围乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密义务及期限乙方应承担保密义务，直至保密信息成为公开信息或不再具有商业价值。10.3泄露保密信息的处理如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。第十一条：合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件如合同约定的工程全部完成，且甲方支付完毕全部款项，本合同终止。11.3合同解除条件如发生不可抗力或其他约定情况，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。第十二条：合同附件12.1附件目录附件一：工程分包范围及工程量附件二：合同价格及价格调整机制附件三：支付方式及时间附件四：违约行为及责任、违约金支付12.2附件内容附件内容见上述目录。12.3附件的补充说明如附件内容与合同有冲突，以附件内容为准。第十三条：其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、自然灾害等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第十四条：合同的签署14.1签署程序本合同自双方签字（或盖章）后生效。14.2签署日期本合同签署日期为2024年。14.3签字盖章要求双方代表在本合同上签字（或盖章），并加盖公章，以证明合同的有效性。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程分包范围及工程量本附件详细列出了乙方应分包的工程范围和工程量，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。具体内容包括工程项目的名称、工程量、工程地点等。附件二：合同价格及价格调整机制本附件详细约定了合同的价格及价格调整机制。包括合同总价款、价格调整的条件和方式等。附件三：支付方式及时间本附件约定了支付方式及时间。包括支付比例、支付时间、支付方式等。附件四：违约行为及责任、违约金支付本附件详细列出了违约行为及责任认定标准，包括但不限于工期延误、质量不达标、保密信息泄露等违约行为，并约定了相应的违约金支付金额和方式。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如果乙方未按照约定的工期完成工程，属于工期延误。乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。例如，如果合同约定的工期为120天，乙方实际完成工期为150天，乙方应向甲方支付约定的违约金。2.质量不达标如果乙方提供的工程质量不符合合同约定的质量标准，属于质量不达标。乙方应按照合同约定承担修复责任或支付违约金。例如，如果合同约定的混凝土强度等级为C30，乙方提供的混凝土强度等级低于C30，乙方应承担修复责任或支付约定的违约金。3.保密信息泄露如果乙方泄露了在合同履行过程中获得的甲方保密信息，属于保密信息泄露。乙方应按照合同约定承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。例如，乙方泄露了甲方的商业秘密，导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、自然灾害等。在本合同中，如果因不可抗力导致合同无法履行，双方可以根据合同约定协商解决。2.违约金违约金是指一方违反合同约定应向另一方支付的金钱。在本合同中，违约金的具体金额和支付方式在附件四中约定。3.