房屋建筑施工合同援助

房屋建筑施工合同援助合同编号：__________房屋建筑施工合同一、合同方信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________甲方联系电话：________________乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________乙方联系电话：________________二、工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程内容：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，乙方负责完成房屋建筑施工工程。2.4工程进度：按照双方约定的施工计划进行。2.5工程质量：符合国家相关法律法规及行业标准。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）甲方支付乙方工程进度款，按双方约定的进度进行支付；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。四、施工期限4.1乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，施工期限自合同签订之日起至__________年__________月__________日止。4.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后，方可延长。延长的期限双方另行协商确定。五、质量保修5.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期限自工程验收合格之日起算，保修期限为__________年。5.2保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的__________%。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方履行完毕合同约定的义务后失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工计划4.施工工艺标准5.材料供应清单6.质量保修条款7.违约金计算公式8.法律意见书9.施工许可证10.安全生产责任书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。3.工程质量不符合约定，属于违约行为。4.乙方未按照合同约定的工艺标准施工，属于违约行为。5.甲方未提供施工图纸、工程量清单等必要资料，导致乙方无法正常施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的违约金。3.质量保修：施工方对所施工的工程质量负责，保修期限内如出现质量问题，施工方应及时予以修复。4.施工许可证：建设行政主管部门根据法律法规规定，对建筑工程施工活动进行的行政许可。5.安全生产：在施工过程中，乙方应遵守国家关于安全生产的法律、法规和规章，确保施工安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方提出申请，商讨延期事宜；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。2.工程款支付纠纷：双方应严格按照合同约定的付款条款执行；如发生纠纷，可协商解决或依法向法院提起诉讼。3.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用；如涉及严重质量问题，甲方有权要求乙方支付违约金。4.施工安全事故：乙方应立即报告甲方和相关部门，按照法律法规规定处理；乙方应承担相应赔偿责任。5.合同争议解决：双方可先协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类房屋建筑工程的施工合同。2.适用于建筑