民用住宅砌石施工合同

民用住宅砌石施工合同合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：民用住宅砌石施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。二、甲乙双方权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1提供施工场地，确保乙方施工期间场地的正常使用。2.1.2按照合同约定支付工程款项。2.1.3提供施工所需的水、电、照明等基础设施。2.1.4负责办理工程所需的相关审批手续。2.2乙方的权利和义务2.2.1按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务。2.2.2负责施工期间的安全防护和环境保护工作。2.2.3负责施工材料的质量及数量，确保材料符合国家相关法律法规及行业标准。2.2.4负责办理工程所需的相关审批手续。三、合同价格3.1乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2合同总价款为上述报价，包括但不限于施工、材料、人工、管理、税费等一切费用。3.3甲方支付乙方工程款项的方式如下：3.3.1合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。3.3.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。3.3.3工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。四、工期4.1乙方按照甲方要求，承诺在合同约定的工期内完成施工。4.2工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。五、质量保修5.1乙方对施工的工程质量负责，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为两年。5.2保修期内，因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方负责及时修复，并承担相应费用。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按合同约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的0.5%×逾期天数。6.3甲方如未按合同约定的付款方式及时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付工程款项的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方提供的施工场地地理位置证明文件。2.甲方提供的施工场地相关基础设施配套证明文件。3.乙方提供的工程报价明细表。4.乙方提供的施工进度计划表。5.乙方提供的施工材料质量证明文件。6.工程验收合格证明文件。7.保修期内工程质量问题修复记录表。二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的工期完成施工，认定为违约行为。2.甲方未按合同约定的付款方式及时间支付工程款项，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合国家相关法律法规及行业标准，认定为违约行为。4.乙方未按合同约定进行安全防护和环境保护工作，认定为违约行为。5.甲方未按合同约定提供施工场地及相关基础设施，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依法应当承担的违约责任。4.保修期：是指乙方对施工的工程质量负责的期限。5.工程验收：是指对施工完成的工程进行检查、评定，以确定是否符合合同约定及国家相关法律法规及行业标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款项。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方按照合同约定支付工程款项；如甲方仍不支付，乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定工期完成施工。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，了解施工进度原因；如乙方仍不能按约定工期完成施工，甲方可以要求乙方支付违约金，并依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.问题：施工质量不符合约定。解决办法：甲方应及时对施工质量进行检查，发现质量问题要求乙方及时修复，并依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.问题：发生安全事故或环境污染事件。解决办法：乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时通知甲方；如因乙方原因导致的事故，乙方应承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为民用住宅砌石施工工程的建设单位，乙方为具有相应资质的施工单位。2.适用于甲方提供