2024年园林景观建设劳务承包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林景观建设劳务承包协议版B版本合同目录一览1.劳务承包协议概述1.1协议当事人1.2工程概况1.3合同价款及支付方式2.劳务承包范围与内容2.1承包范围2.2承包内容2.3工程量及进度3.劳务承包人的义务与责任3.1劳务承包人的一般义务3.2劳务承包人的特定义务3.3劳务承包人的责任限制4.发包人的义务与责任4.1发包人的一般义务4.2发包人的特定义务4.3发包人的责任限制5.合同价款与支付5.1合同价款的确定5.2支付方式与时间5.3价款调整6.工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序与方法6.3工程质量保修7.工期与进度7.1工期约定7.2进度要求7.3工期延误的处理8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更与解除的法律后果9.违约责任9.1劳务承包人的违约责任9.2发包人的违约责任9.3违约赔偿的计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁条款11.合同的生效、终止与解除11.1合同生效的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除的条件12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.附则14.1合同的修订14.2合同的解释14.3合同的废止第一部分：合同如下：第一条劳务承包协议概述1.1协议当事人1.2工程概况工程名称：____年园林景观建设项目工程地点：____省（市）____区（县）____路____号工程规模：____平方米工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化种植、景观小品建设、景观照明等。1.3合同价款及支付方式本合同总价为人民币____元（大写：____元整），采用如下支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第二条劳务承包范围与内容2.1承包范围乙方承包范围包括：园林景观设计、施工、材料采购、人员管理等。2.2承包内容乙方应当按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸，完成园林景观建设的各项工作。具体包括但不限于：（1）绿化种植：按照设计要求完成各类绿化植物的采购、种植、养护等工作；（2）景观小品建设：根据设计要求完成景观小品（如凉亭、雕塑、座椅等）的采购、安装、养护等工作；（3）景观照明：按照设计要求完成照明设备的采购、安装、调试等工作；（4）其他相关工作：完成甲方提出的与园林景观建设有关的各项工作。2.3工程量及进度乙方应按照甲乙双方协商确定的工程量及进度要求，合理安排施工计划，确保工程按时按质完成。具体工程量及进度要求见附件一。第三条劳务承包人的义务与责任3.1劳务承包人的一般义务乙方应按照本合同约定，完成工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2劳务承包人的特定义务乙方应遵守国家法律法规，严格按照有关工程建设的标准和规范进行施工，确保工程质量。乙方应按照甲方要求，提供与工程相关的各类资料、文件，并保证资料、文件的真实性、完整性和有效性。乙方应负责工程现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。3.3劳务承包人的责任限制乙方对发包人提供的施工图纸、工程设计文件等资料，不承担任何法律责任。如因发包人提供的资料不准确、不完整或不合法导致工程质量问题或安全事故的发生，乙方不承担责任。第四条发包人的义务与责任4.1发包人的一般义务甲方应按照本合同约定，按时支付乙方合同价款。甲方应提供施工所需的水、电、道路等基础设施，并保证基础设施的正常使用。甲方应对乙方施工过程中遇到的自然灾害、社会事件等不可抗力因素给予理解和支持，并协助乙方解决相关问题。4.2发包人的特定义务甲方应按照合同约定提供工程设计文件、施工图纸等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。甲方应按时提供乙方所需的施工材料、设备等，并保证材料、设备的质量。4.3发包人的责任限制如因不可抗力因素导致工程进度延误或无法正常进行，甲方不承担相应的法律责任。如因甲方提供的资料、文件不准确、不完整或不合法导致工程质量问题或安全事故的发生，甲方应承担相应的法律责任。第五条合同价款与支付5.1合同价款的确定本合同总价款根据工程规模、工程内容、市场行情等因素，经甲乙双方协商确定。5.2支付方式与时间甲方按照本合同约定的支付方式及时支付乙方合同价款。5.3价款调整如遇市场价格波动、政策调整等不可预见因素，导致工程成本发生较大变化，甲乙双方可协商调整合同价款。具体调整方式见附件二。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件在合同履行过程中，甲乙双方同意对合同条款进行修改或补充的，可以签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.2合同解除的条件（1）因不可抗力因素导致合同无法履行；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）乙方严重违约，甲方要求解除合同；（4）法律、法规规定的其他情形。8.3变更与解除的法律后果合同的变更、解除不影响甲乙双方在合同中承担的违约责任。合同变更、解除后的赔偿事宜，甲乙双方应协商解决。第九条违约责任9.1劳务承包人的违约责任乙方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合合同约定的，乙方应当承担违约责任。具体违约责任如下：（1）乙方应当按照甲方要求，及时整改不合格工程，并承担整改费用；（2）乙方应当按照甲方要求，支付违约金，违约金为本合同总价款的____%；（3）乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的____%作为赔偿。9.2发包人的违约责任甲方未按照合同约定支付价款，或者提供的设计文件、施工图纸等资料不准确、不完整或不合法的，甲方应当承担违约责任。具体违约责任如下：（1）甲方应当按照乙方要求，及时支付合同价款；（2）甲方应当按照乙方要求，承担违约金，违约金为本合同总价款的____%；（3）甲方严重违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的____%作为赔偿。9.3违约赔偿的计算方法违约赔偿金额的计算方法按照本合同约定的违约金比例进行计算。如违约金不足以弥补实际损失的，甲乙双方可协商增加赔偿金额。第十条争议解决10.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。10.3仲裁条款如甲乙双方约定仲裁解决争议，应签订书面仲裁协议，明确仲裁委员会。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方具有法律约束力。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效的条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止的条件本合同在工程验收合格，并支付完合同总价款及违约金后终止。11.3合同解除的条件本合同解除的条件按照本合同第八条的规定执行。第十二条合同的附件12.1附件清单附件清单见本合同附件。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十三条其他约定13.1保密条款甲乙双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。泄露秘密给对方造成损失的，应承担赔偿责任。13.2知识产权保护本合同涉及的工程设计、施工技术等成果，归甲方所有。乙方不得侵犯甲方的知识产权。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件导致合同无法履行时，甲乙双方应立即协商解决。第十四条附则14.1合同的修订本合同的修订应由甲乙双方共同协商进行，并签订书面修订协议。14.2合同的解释本合同的解释权归甲乙双方。合同条款如有解释分歧，应以甲乙双方共同认可的解释为准。14.3合同的废止本合同的废止应由甲乙双方共同协商决定，并签订书面废止协议。废止协议自签字（或盖章）之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：材料采购清单附件四：施工进度计划附件五：质量保修条款附件六：安全事故应急预案附件七：合同价款支付时间表附件八：违约金计算公式附件九：仲裁协议附件十：不可抗力事件证明文件附件一：工程设计文件本附件应包括园林景观设计的全部设计文件，包括但不限于设计说明书、平面图、立面图、剖面图、细部设计图等。设计文件应符合国家相关法律法规和行业标准，并满足甲方需求。附件二：施工图纸本附件应包括施工过程中所需的全部施工图纸，包括但不限于施工总图、施工详图、节点图、材料图等。施工图纸应明确施工要求、材料规格、工艺流程等内容。附件三：材料采购清单本附件应详细列明工程所需各种材料名称、规格、数量、质量要求等信息。材料采购清单应由乙方根据施工图纸和工程量清单编制，并经甲方确认后执行。附件四：施工进度计划本附件应包括工程施工的具体进度计划，包括但不限于工程开工日期、竣工日期、各阶段施工计划等。施工进度计划应由乙方根据工程特点和实际情况编制，并经甲方同意后执行。附件五：质量保修条款本附件应详细列明工程质量保修的范围、期限、保修责任等内容。质量保修条款应符合国家相关法律法规和行业标准，并满足甲方需求。附件六：安全事故应急预案本附件应包括工程施工过程中发生安全事故时的应急预案，包括但不限于安全事故的预防、报告、处理、救援等措施。安全事故应急预案应由乙方根据工程特点和实际情况编制，并经甲方同意后执行。附件七：合同价款支付时间表本附件应详细列明合同价款的支付时间、支付金额等信息。合同价款支付时间表应由乙方根据工程进度和合同约定编制，并经甲方同意后执行。附件八：违约金计算公式本附件应详细列明违约金的计算公式和计算方法。违约金计算公式应符合合同约定，并便于操作和执行。附件九：仲裁协议本附件应包括甲乙双方约定的仲裁条款，包括但不限于仲裁委员会的选择、仲裁程序、仲裁裁决的执行等内容。仲裁协议应由甲乙双方协商确定，并作为本合同的附件。附件十：不可抗力事件证明文件本附件应包括不可抗力事件的发生证明文件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。不可抗力事件证明文件应由乙方提供，并经甲方确认后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合合同约定的，乙方应当承担违约责任。违约行为示例：乙方未能在约定的工期内完成工程，或者完成的部分工程质量不符合合同约定的标准。责任认定标准：乙方应按照甲方要求，及时整改不合格工程，并承担整改费用；同时，乙方应按照甲方要求，支付违约金，违约金为本合同总价款的5%。2.甲方未按照合同约定支付价款，或者提供的设计文件、施工图纸等资料不准确、不完整或不合法的，甲方应当承担违约责任。违约行为示例：甲方未能在约定的时间内支付合同价款，或者提供的设计文件、施工图纸等资料存在遗漏、错误等问题。责任认定标准：甲方应当按照乙方要求，及时支付合同价款；同时，甲方应当按照乙方要求，承担违约金，违约金为本合同总价款的5%。3.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。违约行为示例：甲乙双方在履行合同过程中，对于工程质量、工程进度等问题产生