2024年10kv配电站新建工程施工协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年10kv配电站新建工程施工协议版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收7.施工安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全防护措施8.环境保护8.1环境保护措施8.2环保验收8.3环保违规责任9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除后的处理10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用13.5争议解决14.附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3材料设备清单14.4相关标准规范14.5其他技术文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年10kv配电站新建工程1.2工程地点：具体位置详见附件11.3工程规模：新建一座10kv配电站，包括变电站、开关站、配电站等相关设施，具体规模详见附件21.4工程性质：新建工程第二条合同主体2.1发包人：指合同约定的有权发包的法人或其他组织，具体名称见附件32.2承包人：指合同约定的有权承包的法人或其他组织，具体名称见附件4第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体金额以附件5中的价格为准。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整，具体调整办法见附件6。3.3支付方式：发包人按照承包人完成的工程进度，按约定的比例支付合同价款。具体支付方式见附件7。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定，具体质量标准见附件8。4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同要求。具体质量控制措施见附件9。4.3质量验收：工程完成后，由发包人和承包人共同组织验收，验收不合格的，承包人应按照合同约定进行整改，直到验收合格为止。具体验收标准见附件10。第五条工程进度5.1施工计划：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程，具体施工计划见附件11。5.2进度控制：承包人应定期向发包人报告工程进度，发包人有权对工程进度进行监督和控制。具体进度控制措施见附件12。5.3延期违约责任：如承包人未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。具体违约责任见附件13。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人应按照合同约定供应工程所需的材料，具体材料供应方案见附件14。6.2设备供应：承包人应按照合同约定供应工程所需的设备，具体设备供应方案见附件15。6.3材料设备验收：发包人和承包人应共同对供应的材料和设备进行验收，验收不合格的，承包人应负责更换或整改。具体验收标准见附件16。第八条施工安全8.1安全管理：承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保施工安全。具体安全管理措施见附件17。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和合同约定处理。具体安全事故处理流程见附件18。8.3安全防护措施：承包人应做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场安全有序。具体安全防护措施见附件19。第九条环境保护9.1环境保护措施：承包人应遵守国家环境保护法律、法规和标准，做好施工现场的环境保护工作。具体环境保护措施见附件20。9.2环保验收：工程完成后，由发包人和承包人共同组织环保验收，验收不合格的，承包人应按照合同约定进行整改，直到验收合格为止。具体环保验收标准见附件21。9.3环保违规责任：如承包人违反国家环境保护法律、法规和标准，应承担相应的法律责任。具体环保违规责任见附件22。第十条变更与解除10.1合同变更：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，需要变更合同内容的，经双方协商一致，可以对合同进行变更。具体变更程序见附件23。10.2合同解除：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，需要解除合同的，经双方协商一致，可以解除合同。具体解除程序见附件24。10.3变更解除后的处理：合同变更或解除后，承包人应按照合同约定和发包人的要求，完成后续工作。具体后续工作内容见附件25。第十一条违约责任11.1承包人违约：承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求的，应承担违约责任。具体违约责任见附件26。11.2发包人违约：发包人未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任。具体违约责任见附件27。11.3违约赔偿：违约方应按照合同约定和实际损失，向守约方支付违约赔偿。具体违约赔偿标准见附件28。第十二条争议解决12.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。具体协商程序见附件29。12.2调解解决：协商不成时，可以申请第三方调解。具体调解程序见附件30。12.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。具体仲裁程序见附件31。12.4法律途径：如仲裁不成，双方均有权通过诉讼解决争议。具体诉讼程序见附件32。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。具体保密内容见附件33。13.2知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权利。具体知识产权保护措施见附件34。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方均免责。具体不可抗力情况见附件35。13.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。具体法律适用见附件36。13.5争议解决：本合同争议的解决应遵循附件37中的争议解决规定。第十四条附件14.1工程设计文件：详见附件38。14.2施工图纸：详见附件39。14.3材料设备清单：详见附件40。14.4相关标准规范：详见附件41。14.5其他技术文件：详见附件42。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件38：工程设计文件详细要求：包含工程设计的所有图纸、技术说明书、设计计算书等相关设计文件。附件39：施工图纸详细要求：包含施工所需的的所有图纸、施工详图、施工说明等相关施工文件。附件40：材料设备清单详细要求：列出工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、规格、单价、总价等信息。附件41：相关标准规范详细要求：包含本工程所需遵守的国家相关法律法规、行业标准和技术规范。附件42：其他技术文件详细要求：包含本工程所需的其他技术文件，如施工组织设计、施工方案、安全防护措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约：违约行为：未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。责任认定：承包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿发包人损失等。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，则应按照合同约定支付违约金。2.发包人违约：违约行为：未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件。责任认定：发包人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿承包人损失等。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付价款，则应按照合同约定支付违约金。3.违约行为及责任认定：违约行为：违反合同约定的保密义务、知识产权保护、不可抗力等条款。责任认定：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿对方损失等。示例说明：如果一方泄露了合同保密信息，则应按照合同约定支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如果因不可抗力导致合同无法履行，双方均免责。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。在本合同中的应用：如一方违约，应按照合同约定支付违约金。3.仲裁：指合同双方约定在发