2024年住建部规定建筑工程专业劳务分包合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年住建部规定建筑工程专业劳务分包合同版本合同目录一览第一条劳务分包范围与内容1.1工程概述1.2分包工程内容1.3分包工程的施工标准和要求第二条劳务分包方的义务与责任2.1分包方的义务2.2分包方的责任2.3分包方的权利第三条工程质量与验收3.1工程质量标准3.2工程验收程序3.3工程验收标准第四条合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工结算4.5支付方式与时间第五条工期与进度5.1合同工期5.2工程进度计划5.3工期延误的处理第六条安全管理与保险6.1安全管理要求6.2安全事故的处理6.3保险责任与办理第七条变更与解除合同7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额的计算与支付第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任与义务第十三条法律法规与标准规范13.1法律法规适用13.2标准规范遵守第十四条其他条款14.1附加条款14.2附录与附件14.3合同签订日期与地点第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1工程概述本合同项下的工程概述为（工程名称、工程地点、工程规模等详细信息）。1.2分包工程内容分包方同意按照总包方的要求，完成（分包工程的具体内容、工程量等详细信息）。1.3分包工程的施工标准和要求分包方应按照（工程设计文件、施工图纸、技术规范等）要求进行施工，确保工程质量符合规定。第二条劳务分包方的义务与责任2.1分包方的义务分包方应按照合同约定，完成分包工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2分包方的责任分包方应对分包工程的施工质量、安全、材料、设备等承担全部责任，并负责与总包方、监理方、甲方等相关方的沟通协调工作。2.3分包方的权利分包方享有合同约定的权益，包括但不限于合同价款、工期、质量等方面的权益。第三条工程质量与验收3.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合（相关法律法规、标准规范、设计文件等）的要求。3.2工程验收程序工程验收程序应按照（甲方、监理方、总包方等）的要求进行，分包方应配合验收工作。3.3工程验收标准工程验收标准应符合（相关法律法规、标准规范、设计文件等）的要求，分包方应承担验收不合格的责任。第四条合同价格与支付4.1合同价格本合同的合同价格为（合同总价、单价等详细信息）。4.2预付款甲方应在合同签订后（预付款比例、时间等）向分包方支付预付款。4.3进度付款分包方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照（付款比例、时间等）向分包方支付进度款。4.4竣工结算工程竣工后，甲乙双方按照（合同约定的计价方式、结算程序等）进行竣工结算。4.5支付方式与时间支付方式为（银行转账、现金等），支付时间为（合同约定的时间）。第五条工期与进度5.1合同工期本合同的合同工期为（合同约定的工期）。5.2工程进度计划分包方应按照（合同约定的时间节点、工程量等）制定工程进度计划，并报甲方、总包方备案。5.3工期延误的处理如分包方原因导致工期延误，应按照（合同约定的违约金、赔偿方式等）进行处理。第六条安全管理与保险6.1安全管理要求分包方应按照（相关法律法规、甲方要求等）进行施工现场安全管理，确保施工现场安全。6.2安全事故的处理如发生安全事故，分包方应立即报告甲方、总包方，并按照（合同约定的责任、赔偿方式等）进行处理。6.3保险责任与办理分包方应按照（合同约定的保险种类、保险金额等）办理相关保险，并承担保险费用。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为违约行为包括但不限于：（1）分包方未按照合同约定完成工程；（2）分包方工程质量、安全不符合规定；（3）分包方未按照约定时间支付款项；（4）分包方擅自解除合同。8.2违约责任违约方应承担（违约金、赔偿金额等）违约责任。8.3赔偿金额的计算与支付赔偿金额根据（合同约定的计算方式、赔偿标准等）进行计算，由违约方支付给守约方。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为（协商、调解、仲裁或诉讼等）。9.2仲裁程序如选择仲裁，仲裁程序按照（合同约定的仲裁委员会、仲裁规则等）进行。9.3诉讼管辖如选择诉讼，诉讼管辖法院为（合同约定的法院）。第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序合同的修改应由甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3合同终止条件合同在（工程竣工、付款完毕、违约等）条件下终止。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容包括（合同条款、商业秘密等）。11.2保密期限保密期限为（合同约定的期限）。11.3违约保密条款违反保密条款的，违约方应承担（违约金、赔偿金额等）违约责任。第十二条合同的转让12.1转让条件合同不得转让，如确需转让，须经甲乙双方协商一致。12.2转让程序转让程序按照（合同约定的程序）进行。12.3转让后的责任与义务转让后，新的承包方应继续履行合同约定的责任和义务。第十三条法律法规与标准规范13.1法律法规适用本合同适用（中华人民共和国）的法律法规。13.2标准规范遵守分包方应遵守（相关行业标准、规范等）。第十四条其他条款14.1附加条款本合同附加条款如下：（列出附加条款内容）。14.2附录与附件本合同附录和附件包括：（列出附录和附件名称）。14.3合同签订日期与地点本合同于（签订日期）在（签订地点）签订。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：工程量清单附件五：施工组织设计附件六：安全管理制度附件七：保险单据附件八：工程进度计划附件九：工程质量验收标准附件十：合同价款明细表附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件应包括完整的建筑设计、结构设计、电气设计等图纸和相关的技术说明。附件二：施工图纸应包括施工细节、施工方法、材料要求等详细内容。附件三：技术规范应包括材料标准、施工工艺、质量要求等规范性文件。附件四：工程量清单应详细列出所有分包工程的工程量、单位、价格等信息。附件五：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、人员配置等组织管理内容。附件六：安全管理制度应包括安全管理规定、安全防护措施、应急预案等。附件七：保险单据应包括保险种类、保险金额、保险期限等保险信息。附件八：工程进度计划应详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间、工程量等。附件九：工程质量验收标准应包括工程质量要求、验收程序、验收方法等。附件十：合同价款明细表应详细列出合同价款的构成、付款时间、付款比例等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.分包方未按照合同约定完成工程，导致工期延误。2.分包方工程质量、安全不符合规定，造成工程质量问题或安全事故。3.分包方未按照约定时间支付款项，延迟支付工程进度款或竣工结算款。4.分包方擅自解除合同，违反合同约定解除合同关系。违约的责任认定标准：1.分包方未按照合同约定完成工程，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。2.分包方工程质量、安全不符合规定，分包方应承担修复费用或赔偿金额。3.分包方未按照约定时间支付款项，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。4.分包方擅自解除合同，分包方应支付合同总价款的违约金。示例说明：如果分包方未按照合同约定完成工程，导致工期延误10天，根据合同约定，分包方应支付合同总价款的1%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.中华人民共和国：指中华人民共和国国家整体领土范围内的主权国家。2.法律法规：指中华人民共和国全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例。3.标准规范：指国家、行业、地方或企业制定的，对产品、过程或服务的要求、规则、指南或特性的文件。4.分包工程：指总包方将其承揽的工程中的部分工程或工作内容分包给其他单位或个人进行施工的行为。5.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工程竣工时间。6.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的金钱赔偿。7.仲裁：指合同双方按照协议选定的仲裁机构，通过