2024电力建设工程施工合同条

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误的违约责任：__________第四条质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2工程质量保证期：__________第五条双方的权利和义务5.1委托方的权利和义务：（1）负责办理工程所需的各项手续和许可；（2）提供施工场地和施工条件；（3）按合同约定支付工程款项；（4）协调解决工程施工过程中的有关事项。5.2承包方的权利和义务：（1）按合同约定完成工程；（2）保证工程质量、安全、进度；（3）负责工程现场的管理和人员配置；（4）承担因自身原因造成的工程损失。第六条违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规，应立即终止合同的履行，并采取补救措施。2.合同中的词语定义应以本合同为准，如合同中未定义或不清楚的词语，应由双方协商确定。3.合同中的金额、日期、数量等关键信息，双方应仔细核对，确保无误。如有误，应及时更正，并以书面形式确认。4.双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，另一方有权要求其承担违约责任。5.合同履行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行费用过高，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。6.合同争议的解决应通过友好协商，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.委托方：指承担工程项目的甲方，负责办理工程所需的各项手续和许可，提供施工场地和施工条件，并按合同约定支付工程款项。2.承包方：指承担工程施工任务的乙方，负责按合同约定完成工程，保证工程质量、安全、进度，并承担因自身原因造成的工程损失。3.合同总价：指双方约定的工程合同总金额，包括工程所有材料、人工、设备、管理等方面的费用。4.工期延误：指工程实际竣工日期晚于合同约定的竣工日期。5.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服且对工程造成重大影响的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.补充协议：指对原合同未尽事宜或需要调整的内容，双方以书面形式签订的协议。8.法律适用：本合同的签订和履行适用中华人民共和国法律。应用场合：1.适用于中华人民共和国境内的电力建设工程施工项目。2.适用于委托方委托承包方承担电力建设工程的施工任务。3.适用于双方在电力建设工程施工过程中，明确各自权利、义务和责任的合同文件。补充条款：1.工程变更：如工程范围、规模、设计等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、工期调整、费用增减等事项。2.工程暂停：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程暂停，双方应签订补充协议，明确暂停期间的责任、费用承担等事项。3.工程提前完成：如承包方提前完成工程，双方应签订补充协议，明确提前完成的时间、费用结算等事项。4.工程延期：如承包方不能按合同约定时间完成工程，双方应签订补充协议，明确延期原因、工期顺延、费用承担等事项。5.质量保修：如工程质量保修期内出现质量问题，双方应签订补充协议，明确保修范围、保修期限、保修费用等事项。6.合同解除：如合同履行过程中发生一方违约或其他特殊情况，双方应签订补充协议，明确解除合同的条件、违约责任、费用结算等事项