2024专业栏杆安装工程承包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024专业栏杆安装工程承包合同版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式3.4付款进度4.工程期限4.1工期要求4.2延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收6.材料供应6.1材料种类6.2材料质量6.3材料供应时间7.施工条件7.1施工场地7.2施工设备7.3施工人员8.安全责任8.1安全措施8.2安全事故处理9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点11.合同的变更和解除11.1变更条件11.2解除条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同的生效、变更和终止13.1生效条件13.2变更条件13.3终止条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，包括街道名称、门牌号码等。1.3工程规模：工程的总占地面积、建筑总面积等。1.4工程内容：包括但不限于栏杆的安装、调试、验收等。2.合同主体2.1承包人信息：承包人的全称、地址、联系方式等。2.2发包人信息：发包人的全称、地址、联系方式等。3.合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总造价，精确到元。3.2价格调整条件：双方约定的价格调整的条件和方式。3.3付款方式：双方约定的付款方式，如预付定金、进度付款、验收合格后付款等。3.4付款进度：双方约定的付款进度安排，包括各阶段付款的时间和比例。4.工程期限4.1工期要求：双方约定的工程完工时间，精确到年、月、日。4.2延期违约金：双方约定的工程延期违约金的计算方式和金额。5.工程质量5.1质量标准：双方约定的工程质量标准，包括但不限于国家标准、行业标准等。5.2质量保证：承包人对工程质量的保证措施和期限。5.3质量验收：双方约定的工程质量验收的标准和程序。6.材料供应6.1材料种类：工程所需材料的种类和数量。6.2材料质量：双方约定的材料质量标准。6.3材料供应时间：双方约定的材料供应的时间和方式。7.施工条件7.1施工场地：施工场地的具体位置和面积。7.2施工设备：承包人应提供的施工设备和工具。7.3施工人员：承包人应提供的施工人员的资质和数量。8.安全责任8.1安全措施：承包人应制定的施工安全措施，包括但不限于施工现场的安全防护、消防设施的配置等。8.2安全事故处理：发生安全事故时的应急处理程序和责任分配。9.违约责任9.1承包人违约：承包人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。9.2发包人违约：发包人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2仲裁或诉讼地点：双方选择的仲裁或诉讼地点，如具体的仲裁委员会或人民法院。11.合同的变更和解除11.1变更条件：双方约定的合同变更的条件和程序。11.2解除条件：双方约定的合同解除的条件和程序。12.保密条款12.1保密内容：双方约定的需要保密的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。12.2保密期限：双方约定的保密信息的保密期限。13.合同的生效、变更和终止13.1生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。13.2变更条件：合同变更的条件，如双方书面同意、政府批准等。13.3终止条件：合同终止的条件，如工程完工、政府命令等。14.其他条款14.1不可抗力：双方约定的不可抗力的定义和处理方式。14.2法律适用：合同适用的法律，如中华人民共和国法律。14.3合同附件：合同附件的清单，包括合同图纸、技术规格书、工程量清单等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计图纸描述：包含工程的整体设计、栏杆的具体样式和安装位置等信息。要求：图纸应由发包人提供，必须经过双方确认无误后方可使用。2.附件二：技术规格书描述：详细说明栏杆的材料要求、安装工艺、验收标准等技术要求。要求：技术规格书应由发包人提供，承包人应严格按照规格书执行。3.附件三：工程量清单描述：列明工程所需材料的数量、类型、单价等信息。要求：工程量清单应由发包人提供，承包人应根据清单进行采购和施工。4.附件四：付款计划时间表描述：详细列出付款的时间节点、付款比例和付款金额等信息。要求：付款计划时间表应由双方共同制定，并严格遵守。5.附件五：施工组织设计描述：包含施工方案、施工进度计划、施工人员配置等信息。要求：施工组织设计应由承包人提供，发包人应进行审核。6.附件六：安全防护措施方案描述：列明施工期间的安全防护措施，包括施工现场的安全防护、消防设施的配置等。要求：安全防护措施方案应由承包人提供，发包人应进行审核。7.附件七：质量保证措施描述：详细说明承包人应采取的质量保证措施，包括质量控制、质量检测等。要求：质量保证措施应由承包人提供，发包人应进行审核。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约未按合同约定时间完成工程，需支付延期违约金。工程质量不符合合同约定，需负责修复或重新施工。未按合同约定提供材料或设备，导致工程无法正常进行。示例：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，那么根据合同条款，承包人需要支付一定金额的延期违约金作为违约责任。2.发包人违约未按合同约定时间支付款项，需支付滞纳金。提供的设计图纸或技术规格书有误，导致工程进度延误或质量问题。未按合同约定提供施工场地或施工条件，导致工程无法正常进行。示例：如果发包人未能在合同约定的时间内支付款项，那么根据合同条款，发包人需要支付一定金额的滞纳金作为违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：在合同中规定不可抗力事件的处理方式，如合同解除、责任免除等。2.违约定义：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。应用：在合同中规定违约行为的处理方式，如违约金、赔偿损失等。3.合同解除定义：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。应用：在合同中规