2024年度建筑设计与施工合同中国建筑集团有限公司2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑设计与施工合同中国建筑集团有限公司1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1中国建筑集团有限公司简介1.2合同甲方指代说明1.3合同乙方指代说明第二条合同项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三条设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3设计与施工协调第四条合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4最终付款第五条合同履行期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期条款第六条设计与施工质量标准6.1设计质量标准6.2施工质量标准6.3质量验收程序第七条合同变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3违约赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁结果的执行第十条合同的生效、暂停与终止10.1合同生效条件10.2合同暂停条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3保密泄露后果第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同修订历史第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3见证方签字盖章结束第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1中国建筑集团有限公司简介1.2合同甲方指代说明甲方指代中国建筑集团有限公司及其下属的各级子公司、分公司、联营企业和其他分支机构，以及甲方授权的代表和代理人。1.3合同乙方指代说明乙方指代本次合同指定的施工方，即中国建筑集团有限公司指定的具备相应资质和能力的施工团队。第二条合同项目概述2.1项目名称本项目名称为：“2024年度建筑设计与施工项目”。2.2项目地点本项目位于中华人民共和国北京市某地标性建筑工地。2.3项目规模本项目包括一栋高度为X米的地标性建筑，总建筑面积为X平方米，包括但不限于办公区、商业区、住宅区、停车场等。2.4项目预算项目总预算为人民币X万元，其中包括设计费、施工费、材料费、设备费等。第三条设计与施工内容3.1设计内容乙方应根据甲方的要求，完成本项目的设计工作，包括但不限于：建筑设计、结构设计、机电设计、室内设计、景观设计等。3.2施工内容乙方应按照设计文件和施工图纸，完成本项目的施工工作，包括但不限于：土建施工、安装施工、装饰装修、园林绿化等。3.3设计与施工协调乙方应确保设计与施工的顺利进行，及时解决设计与施工过程中出现的问题，确保项目质量和进度。第四条合同价格与支付4.1合同总价本项目的合同总价为人民币X万元，其中包括设计费、施工费、材料费、设备费等。4.2支付方式支付方式采用进度付款和最终付款两种方式。4.3进度付款甲方根据乙方实际完成的工作量，按照约定的比例进行进度付款。4.4最终付款项目完成后，经甲方验收合格，甲方按照约定支付剩余的合同款项。第五条合同履行期限5.1设计期限乙方应按照合同约定，完成设计工作，设计期限为个月。5.2施工期限乙方应按照合同约定，完成施工工作，施工期限为个月。5.3延期条款如因不可抗力等特殊情况导致乙方无法按时完成工作，乙方应提前向甲方申请延期，并经甲方批准后，方可延期。第六条设计与施工质量标准6.1设计质量标准乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证设计质量，确保设计文件和施工图纸的准确性和可行性。6.2施工质量标准乙方应按照设计文件和施工图纸，保证施工质量，确保项目达到约定的质量标准。6.3质量验收程序项目完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收程序，提供相关资料，配合甲方进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未能按照约定时间支付款项、提供场地、提供资料等，应承担违约责任。违约金计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。8.2乙方违约责任乙方如未能按照约定时间完成设计、施工、交付货物等，应承担违约责任。违约金计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。8.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额根据违约程度和合同金额确定，具体计算方式由双方另行约定。第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为甲方所在地，仲裁机构为甲方认可的仲裁机构。9.3仲裁结果的执行仲裁结果为终局裁决，双方均应履行。如一方不履行，另一方有权向人民法院申请强制执行。第十条合同的生效、暂停与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同暂停条件如因不可抗力等特殊情况，双方协商一致可以暂停合同的履行。10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括：合同内容、设计文件、施工图纸、技术资料、商业秘密等。11.2保密期限保密期限自合同签署之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3保密泄露后果如乙方泄露甲方保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择向甲方所在地人民法院提起诉讼或提交至甲方认可的仲裁机构进行仲裁。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。13.2合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、技术规范、材料品牌及规格等。13.3合同修订历史本合同自签署之日起，如需修订，应由双方协商一致，并签署书面修订文件。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表签字并加盖公章，以示合同生效。14.2乙方签字盖章乙方代表签字并加盖公章，以示合同生效。14.3见证方签字盖章如双方约定有见证方，见证方代表签字并加盖公章，以示对合同的见证。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的，参与本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任界定第三方介入本项目，应严格遵守本合同的约定，按照约定的职责和义务进行工作。第三方对甲方和乙方承担相应的责任。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方介入程序第三方介入项目前，应与甲方和乙方签订书面协议，明确双方的权利和义务。2.3第三方责任限额第三方介入项目的责任限额应根据第三方提供的服务或产品的性质、风险程度等因素进行约定。具体责任限额由甲方、乙方和第三方协商确定。第三条第三方管理与协调3.1甲方、乙方的管理职责甲方和乙方应负责对第三方进行管理与协调，确保第三方按照合同约定履行义务。3.2第三方自律第三方应自觉遵守合同约定，严格按照相关法律法规和行业标准进行工作。第四条第三方违约处理4.1第三方违约情形如第三方未能按照约定时间、质量完成工作，甲方和乙方有权按照本合同约定处理。4.2违约金计算第三方违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。4.3违约责任划分第三方违约责任划分应根据合同约定和实际情况进行确定。第五条第三方权益保护5.1第三方权益第三方享有按照合同约定获得的权益，包括但不限于支付款项、赔偿损失等。5.2权益保护措施甲方和乙方应采取措施保护第三方的合法权益，如发生损害第三方权益的行为，第三方有权要求停止侵害、消除影响、赔偿损失等。第六条第三方退出机制6.1第三方退出条件如第三方因故不能继续履行合同义务，应提前书面通知甲方和乙方。6.2第三方退出程序第三方退出项目时，应按照合同约定办理相关手续，确保项目顺利进行。第七条第三方与甲方、乙方的沟通与协作7.1沟通渠道第三方与甲方、乙方之间应建立畅通的沟通渠道，确保项目信息的及时传递。7.2协作要求第三方应积极配合甲方、乙方的工作，共同推进项目进展。第八条第三方介入对合同其他各方的影响8.1第三方介入不影响甲方、乙方之间的合同关系第三方介入本项目，不影响甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方应继续履行合同约定的义务。8.2第三方介入不影响其他合同方的权益第三方介入本项目，不影响其他合同方的权益。其他合同方应按照合同约定履行义务。第九条第三方介入的合同修改9.1第三方介入合同修改程序如第三方介入需要修改本合同的内容，甲方、乙方应共同协商，并签署书面修订文件。9.2第三方介入合同修改生效条件第三方介入合同修改生效需甲方、乙方、第三方共同签字盖章。第十条第三方介入的违约责任转移10.1第三方违约责任转移条件如第三方未能按照约定履行义务，导致甲方、乙方损失的，第三方应承担违约责任。10.2违约责任转移程序第三方违约责任转移需甲方、乙方、第三方共同协商确定。第十一条第三方介入的保险事宜11.1第三方保险第三方应根据项目风险程度，自行办理相应的保险事宜。11.2保险权益转让第三方保险权益转让给甲方、乙方时，应办理书面转让手续。第十二条第三方介入的保密条款12.1第三方保密信息范围第三方保密信息范围包括：合同内容、设计文件、施工图纸、技术资料、商业秘密等。12.2第三方保密期限第三方保密期限自合同签署之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3第三方保密泄露后果如第三方泄露甲方、乙方保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此造成的损失。第十三条第三方介入的法律适用与争议解决13.1法律适用本合同及第三方介入合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择向甲方所在地人民法院提起诉讼或提交至甲方认可的仲裁机构进行仲裁。第十四条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案详细描述项目的设计理念、设计风格、功能分区等信息，包括平面图、立面图、剖面图等。附件2：施工图纸包括结构图、施工图、细节图等，详细说明施工过程中的各项要求。附件3：技术规范详细列出本项目所涉及的各项技术规范，包括材料、设备、施工工艺等。附件4：材料品牌及规格列出本项目所需的主要材料品牌、型号、规格等，以及材料的质量标准。附件5：施工组织设计详细描述施工过程中的组织架构、人员配置、施工计划等。附件6：施工方案详细列出施工过程中的各项步骤、工艺流程、施工方法等。附件7：质量检查与验收标准详细描述本项目质量检查与验收的标准和要求。附件8：安全防护措施详细列出本项目施工过程中的安全防护措施，包括人员安全、防火防爆等。附件9：环境保护措施详细描述本项目施工过程中的环境保护措施，包括噪音控制、废物处理等。附件10：合同变更与解除协议如合同履行过程中需要变更或解除合同，需签订此协议，并明确变更或解除的条件和程序。附件11：争议解决协议明确双方在合同履行过程中发生争议时，选择诉讼或仲裁解决的方式和程序。附件12：第三方评估报告如项目需要第三方评估，需提供第三方评估机构出具的评估报告。附件13：验收合格证书项目完成后，由甲方、乙方和第三方共同签署的验收合格证书。附件14：合同履行完毕证明项目完成后，由甲方、乙方和第三方共同出具的合同履行完毕证明。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方如未能按照约定时间支付款项、提供场地、提供资料等，应承担违约责任。违约金计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。示例：如甲方未能按时支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，并要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定乙方如未能按照约定时间完成设计、施工、交付货物等，应承担违约责任。违约金计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。示例：如乙方未能按时完成施工，甲方有权暂停支付施工款项，并要求乙方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方如未能按照约定时间、质量完成工作，甲方和乙方有权按照本合同约定处理。示例：如第三方未能按时提供材料，甲方和乙方有权要求第三方支付违约金，并有权暂停合同履行。4.甲方、乙方、第三方之间的其他违约行为及责任认定如甲方、乙方、第三方在合同履行过程中发生其他违约行为，应根据合同约定和实际情况进行责任认定。示例：如甲方未能提供合格的施工场地，导致乙方施工进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长施工期限。全文完。2024年度建筑设计与施工合同中国建筑集团有限公司2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1中国建筑集团有限公司简介1.2合同甲方权益说明1.3合同乙方权益说明第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算第三条设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3质量标准第四条合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付条款4.3价格调整机制第五条设计与施工期限5.1设计期限5.2施工期限5.3延期条款第六条技术与材料要求6.1技术标准6.2材料供应6.3乙方采购责任第七条安全生产与环保要求7.1安全生产措施7.2环保措施7.3事故处理机制第八条变更与解除合同8.1变更条款8.2解除合同条件8.3解除合同后的处理第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条关联企业交易限制12.1关联企业定义12.2关联企业交易限制12.3违规交易处理第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1信息保密14.2法律变更14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1中国建筑集团有限公司简介1.2合同甲方权益说明甲方有权按照合同约定要求乙方提供设计成果和施工服务，并对乙方提供的成果和服务进行监督和检查。1.3合同乙方权益说明乙方有权按照合同约定进行设计和服务收费，并有权根据合同约定要求甲方支付设计和服务费用。第二条项目概述2.1项目名称：建筑项目2.2项目地点：市区路号2.3项目规模：占地面积平方米，建筑总面积平方米2.4项目预算：人民币万元整第三条设计与施工内容3.1设计内容乙方应根据甲方的要求，完成建筑项目的施工图设计、施工图审查、施工过程中的设计变更等相关设计工作。3.2施工内容乙方应按照设计图纸和施工规范，完成建筑项目的施工，并保证施工质量和安全。3.3质量标准乙方应按照国家和行业的相关标准进行设计与施工，确保项目质量满足甲方的要求。第四条合同价格与支付方式4.1合同总价本合同的设计费用为人民币万元整，施工费用为人民币万元整，合计人民币万元整。4.2支付条款甲方应按照乙方提交的设计成果和施工进度，分期支付设计和服务费用。4.3价格调整机制合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第五条设计与施工期限5.1设计期限乙方应自合同签订之日起日内完成设计成果的提交。5.2施工期限乙方应自设计图纸确认之日起日内完成施工。5.3延期条款如因乙方原因导致设计和服务延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：人民币元整/天。第六条技术与材料要求6.1技术标准乙方应按照国家和行业的相关技术标准进行设计与施工。6.2材料供应乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.3乙方采购责任乙方采购的材料如出现质量问题，应承担相应责任，并负责维修或更换。第八条变更与解除合同8.1变更条款合同履行过程中，如甲方要求变更设计或施工内容，乙方应根据甲方要求进行调整，并报甲方批准。如变更导致合同价格发生变动，双方应协商调整合同价格。8.2解除合同条件双方同意解除合同时，应签订解除合同协议，并明确解除合同的原因、责任及后续处理事项。8.3解除合同后的处理解除合同后，乙方应按照甲方的要求完成剩余的设计与施工工作，并承担因解除合同而产生的违约责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失，并按照实际损失金额的%向乙方支付违约金。9.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并按照实际损失金额的%向甲方支付违约金。9.3违约赔偿方式违约方应承担赔偿责任，赔偿金额的计算方式为：实际损失金额+违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方如发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构双方同意选择仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为市。10.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。11.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额的计算方式为：实际损失金额+违约金。第十二条关联企业交易限制12.1关联企业定义关联企业指在合同履行过程中，与甲方或乙方存在直接或间接控制关系的企业。12.2关联企业交易限制双方不得利用关联企业进行利益输送、损害对方利益的行为。12.3违规交易处理如发现关联企业违规交易，双方有权要求停止违规行为，并要求违规方承担违约责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应立即协商解决，根据事件影响程度减轻或免除责任。13.3不可抗力处理双方应按实际情况及时履行报告义务，并保存相关证据，以便在发生争议时提交给对方。第十四条其他条款14.1信息保密双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。14.2法律变更如因法律、法规、政策变更导致合同无法履行，双方应协商变更或解除合同。14.3合同附件本合同附件包括：设计方案、施工图纸、材料清单、施工方案等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、验收方、材料供应商、分包商等。1.2第三方责任界定第三方介入时，应明确其责任范围和义务，第三方仅对其分内事务负责，不对合同外的责任承担义务。第二条第三方介入程序2.1甲方和乙方如需引入第三方，应提前书面通知对方，并说明第三方的职责、权益和责任。2.2甲方和乙方应与第三方协商一致，确保第三方介入不会影响合同的正常履行。2.3第三方介入前，甲方和乙方应对第三方进行审查，确保其具备相应的资质、能力和信誉。第三条第三方权益保护3.1甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权和商业秘密。3.2第三方享有的权益，如赔偿、支付等，应由甲方和乙方按照合同约定承担。第四条第三方责任限额4.1甲方和乙方应明确第三方的责任限额，确保第三方在其责任范围内承担相应的责任。4.2如第三方未能履行其职责，导致甲方或乙方损失的，甲方和乙方有权要求第三方赔偿。4.3甲方和乙方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中予以明确。第五条第三方违约处理5.1如第三方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，甲方和乙方有权要求第三方赔偿。5.2甲方和乙方应与第三方协商处理违约事宜，并按照合同约定追究其违约责任。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间建立的是委托关系，第三方应按照甲乙方的要求履行合同义务。6.3第三方应遵守国家法律法规，不得违法乱纪。第七条第三方退出机制7.1如第三方未能履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方退出合同履行。7.2第三方退出时，应按照合同约定办理相关手续，确保合同的正常履行。7.3第三方退出后，甲方和乙方应重新协商确定替代方案，确保项目顺利进行。第八条第三方引起的争议解决8.1如第三方引起的争议无法协商解决，甲方和乙方应提交仲裁或诉讼解决。8.2仲裁地点和法院管辖权应按照合同约定确定。8.3第三方引起的争议处理，应遵循国家法律法规和合同约定。第九条附件本合同附件包括：第三方资质证明、第三方职责说明、第三方责任限额确认等。附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案详细说明设计方案的内容、设计标准、设计要求等，包括但不限于建筑风格、结构形式、材料要求等。附件二：施工图纸详细说明施工图纸的内容、施工标准、施工要求等，包括但不限于施工细节、施工步骤、施工规范等。附件三：材料