2024公路建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024公路建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准第五条工期要求5.1计划开工日期5.2计划竣工日期5.3工期延误第六条施工组织与协调6.1承包方施工组织6.2发包方协调事项第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求第八条变更与调整8.1工程变更8.2合同价款调整第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他约定13.1保险13.2知识产权13.3不可抗力第十四条合同的附件14.1附件目录14.2附件内容第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方（1）名称：×××交通运输局（2）地址：×××市×××区×××路×××号（3）联系人：×××（4）联系电话：××××××××××1.2承包方（1）名称：×××建筑工程有限公司（2）地址：×××市×××区×××路×××号（3）联系人：×××（4）联系电话：××××××××××第二条工程概况2.1工程名称：2024年×××公路建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路段2.3工程规模：全长×××公里，双向×车道2.4工程内容：包括路基、路面、桥梁、隧道、交通设施等施工及验收第三条合同金额3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2预付款：合同总价的一定比例，具体金额由双方协商确定3.3工程进度款：按照工程实际进度，分期支付3.4竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行结算第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准、规范要求，达到优良等级4.2工程验收标准：按照《公路工程质量检验评定标准》进行验收第五条工期要求5.1计划开工日期：2024年×月×日5.2计划竣工日期：202×年×月×日5.3工期延误：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方协商确定延期时间第六条施工组织与协调6.1承包方施工组织：按照施工方案和施工组织设计进行施工6.2发包方协调事项：提供施工所需的土地、水源、电源等，协调相关部门解决施工中的问题第八条变更与调整8.1工程变更：如因设计或其他原因导致工程变更，双方协商确定变更内容、工期和费用等。8.2合同价款调整：如因工程变更、政策调整等因素导致合同价款变动，双方协商确定调整金额。第九条违约责任9.1发包方违约：如发包方未按约定支付工程款、提供施工条件等，应承担违约责任，向承包方支付违约金。9.2承包方违约：如承包方未按约定完成工程、质量不达标等，应承担违约责任，向发包方支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。10.2争议解决地点：合同争议解决的地点为合同签订地人民法院。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更合同内容。11.3合同终止：合同履行完毕或合同约定的终止条件出现，合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起×年。第十三条其他约定13.1保险：承包方应按照合同约定购买建筑工程一切险、第三者责任险等。13.2知识产权：合同履行过程中产生的知识产权归双方约定的一方所有。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。第十四条合同的附件14.1附件目录：（1）工程设计文件（2）施工组织设计（3）工程量清单（4）其他相关文件14.2附件内容：见附件目录中所列。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计说明书1.2施工图纸1.3工程量清单1.4设计变更通知附件二：施工组织设计2.1施工方案2.2施工进度计划2.3施工人员配置表2.4施工安全管理措施附件三：工程量清单3.1工程量清单汇总表3.2工程量分部分项明细表3.3材料设备清单3.4单价分析表附件四：其他相关文件4.1施工合同协议书4.2投标文件4.3中标通知书4.4施工许可证说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包方未按约定支付工程款、提供施工条件或其他应承担的义务。2.承包方未按约定完成工程、质量不达标、延期交付等。3.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或部分履行。责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。2.损害赔偿：因违约行为导致对方损失的，违约方应承担损害赔偿责任。3.工期延误：按照合同约定计算工期延误费用。4.质量问题：如工程质量不达标，承包方应负责修复并承担修复费用。示例说明：若发包方未按约定支付工程款，承包方有权暂停施工，并按约定向发包方收取违约金。如因承包方原因导致工程延期交付，发包方有权要求承包方支付工期延误费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应向守约方支付的违约赔偿金。3.工期延误：因违约行为导致工程进度延期，按照合同约定计算延误时间。4.合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务，实现合同目的的过程。5.知识产权：指专利权、商标权、著作权等法律规定的权