2024年企业内部工程承包标准协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业内部工程承包标准协议模板版B版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程预算2.承包商资质2.1承包商名称2.2承包商地址2.3承包商资质证明2.4承包商业绩证明3.合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价格调整4.工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度报告4.4工程延期5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检查5.4质量争议解决6.安全生产6.1安全生产要求6.2安全生产措施6.3安全事故处理7.材料设备7.1材料设备供应7.2材料设备质量7.3材料设备验收8.变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1承包商违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3通知与送达12.4法律适用13.附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3合同价款明细表13.4其他重要文件14.签署页14.1发包人签署页14.2承包商签署页第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据工程实际情况填写，例如“工厂设备安装工程”。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码，例如“市区街道号”。1.3工程内容：详细描述工程的主要工作内容，例如“设备安装、管道铺设、电气布线等”。1.4工程规模：描述工程的大小和复杂程度，例如“工程总面积为平方米，包括个车间、个办公室等”。1.5工程预算：明确工程的预算金额，例如“工程预算为万元整”。第二条承包商资质2.1承包商名称：填写承包商的完整名称，例如“工程有限公司”。2.2承包商地址：填写承包商的注册地址，例如“市区街道号”。2.3承包商资质证明：列出承包商的相关资质证书，例如“具备国家建设部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质”。2.4承包商业绩证明：提供承包商过去的工程业绩，例如“过去三年内成功完成了个类似工程”。第三条合同价格3.1合同总价：明确合同的总价金额，例如“合同总价为万元整”。3.2付款方式：详细描述付款的方式，例如“按工程进度分阶段付款，具体付款比例和时间见附件”。3.3付款进度：明确付款的进度和时间点，例如“工程进度达到%时，支付合同价的%”。3.4价格调整：如有价格调整的条款，详细说明调整的条件和方式，例如“因材料价格波动导致工程造价变动，双方协商调整合同价格”。第四条工程进度4.1工程开工日期：明确工程的开工日期，例如“工程定于年月日开工”。4.2工程竣工日期：明确工程的竣工日期，例如“工程预计于年月日竣工”。4.3工程进度报告：要求承包商定期提交工程进度报告，例如“每月末提交工程进度报告，包括工程完成情况和下一步计划”。4.4工程延期：明确工程延期的条件和责任，例如“工程延期超过天，每延期一天，承包商支付违约金元”。第五条工程质量5.1质量标准：明确工程的质量标准，例如“工程质量应符合国家建设部门颁发的《建筑工程质量验收标准》”。5.2质量保证：要求承包商提供质量保证措施，例如“承包商应提供工程质量保证书，保证工程质量在验收合格后年内达到约定标准”。5.3质量检查：明确质量检查的方式和时间，例如“工程过程中，发包人有权对工程质量进行检查，承包商应配合并提供相关资料”。5.4质量争议解决：明确质量争议的解决方式，例如“如发生质量争议，双方可协商解决，协商不成的可向工程所在地法院提起诉讼”。第六条安全生产6.1安全生产要求：明确安全生产的要求，例如“承包商应遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全”。6.2安全生产措施：要求承包商采取安全生产措施，例如“承包商应制定施工现场安全生产管理制度，配备必要的安全生产设施和人员”。6.3安全事故处理：明确安全事故的处理程序，例如“如发生安全事故，承包商应立即报告发包人，并按照国家有关规定处理”。第八条变更与解除8.1合同变更条件：详细说明合同变更的条件，例如“合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方可协商变更合同”。8.2合同变更程序：明确合同变更的程序，例如“合同变更需双方签署《合同变更协议》，并按协议约定办理相关手续”。8.3合同解除条件：详细说明合同解除的条件，例如“发包人因特殊情况需提前终止合同，双方可协商解除合同”。8.4合同解除程序：明确合同解除的程序，例如“合同解除需双方签署《合同解除协议》，并按协议约定办理相关手续”。第九条违约责任9.1承包商违约：详细说明承包商违约的情形和责任，例如“承包商未按合同约定完成工程，应支付违约金元”。9.2发包人违约：详细说明发包人违约的情形和责任，例如“发包人未按合同约定支付款项，应支付违约金元”。9.3违约赔偿：明确违约赔偿的金额和方式，例如“违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失”。第十条争议解决10.1争议解决方式：明确争议解决的途径，例如“双方发生争议，可先协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁”。10.2仲裁：详细说明仲裁的程序和地点，例如“仲裁申请应在争议发生之日起日内向仲裁委员会提出”。10.3诉讼：明确诉讼的法院和地点，例如“如双方同意诉讼解决，可向工程所在地的人民法院提起诉讼”。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：明确合同生效的条件，例如“本合同自双方签署之日起生效”。11.2合同变更条件：同第八条1.1。11.3合同终止条件：同第八条1.3。第十二条其他约定12.1知识产权保护：明确知识产权的保护条款，例如“双方同意，工程设计、技术资料等知识产权归发包人所有”。12.2保密条款：要求双方对合同内容和工程信息保密，例如“双方应对合同内容和工程信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方”。12.3通知与送达：明确通知和送达的方式和时间，例如“双方之间的通知和文件，可采用邮寄、电子邮件等方式，并以收到时间为送达时间”。12.4法律适用：明确合同适用的法律，例如“本合同适用中华人民共和国法律”。第十三条附件13.1工程图纸：列出附件中的工程图纸，例如“附件一：工程图纸”。13.2技术说明书：列出附件中的技术说明书，例如“附件二：技术说明书”。13.3合同价款明细表：列出附件中的合同价款明细表，例如“附件三：合同价款明细表”。13.4其他重要文件：列出附件中的其他重要文件，例如“附件四：其他重要文件”。第十四条签署页14.1发包人签署页：明确发包人签署页的要求，例如“发包人签署页应加盖公章和法定代表人或授权代表签字”。14.2承包商签署页：明确承包商签署页的要求，例如“承包商签署页应加盖公章和法定代表人或授权代表签字”。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括所有施工所需的设计图纸、施工图纸和技术图纸等，详细标注工程的各种设计和施工要求。图纸应由发包人提供，并在合同中明确提供的时间和数量。附件二：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应详细描述工程所涉及的材料、设备、工艺和施工方法等技术要求。说明书应由发包人提供，并在合同中明确提供的时间和数量。附件三：合同价款明细表详细要求和说明：合同价款明细表应详细列出合同中约定的所有工程项目的价格、数量和总价等信息。表格应由承包商提供，并在合同中明确提供的时间和数量。附件四：其他重要文件详细要求和说明：其他重要文件包括但不限于工程进度计划、质量保证书、安全生产管理制度等。文件应由承包商提供，并在合同中明确提供的时间和数量。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按合同约定完成工程或未达到合同约定的质量标准。2.承包商未按合同约定时间和方式提交工程进度报告或相关资料。3.承包商未按合同约定采取安全生产措施，导致安全事故发生。4.发包人未按合同约定支付款项或延迟支付款项。5.发包人未按合同约定提供工程图纸、技术说明书等文件。违约责任认定标准：1.承包商违约：承包商应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。2.发包人违约：发包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失。示例说明：1.若承包商未按合同约定完成工程，视为违约，应支付违约金，并赔偿因工程延误导致的发包人损失。2.若发包人未按合同约定支付款项，视为违约，应支付违约金，并赔偿因延迟支付导致的承包商损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年企业内部工程承包标准协议模板版B版，由发包人和承包商签署的文件。2.发包人：指合同中约定有权委托承包商进行工程施工的一方。3.承包商：指合同中约定承担工程施工的一方。4.违约金：指违约方应向守约方支付的金额，作为违约的赔偿。5.工程进度：指工程按照合同约定的开始日期和结束日期进行的情况。6.质量标准：指工程质量应符合国家建设部门颁发的《建筑工程